在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

廣告制作合同免費篇一

甲方：(以下簡稱甲方)

地址：

法定代表人：

乙方：(以下簡稱乙方)

地址：

法定代表人：

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》的相關規定，本著平等互利、誠實守信的原則，簽訂本合同，并共同遵守。

一、項目內容：甲方于年月日委托乙方在xx縣鄉鎮及xx縣(xx)等墻體制作、發布戶外墻體廣告。

二、項目價格：戶外墻體噴繪制作價格：元/平方米。工程預計平方米，工程金額預計即人民幣元整，工程總造價以實際制作為準。

三、項目要求：

1、甲方需提供墻體的位置。(由甲方提供相應的墻體位置，墻體協商、租金由甲方負責)。

2、乙方須按甲方簽字認可的墻體廣告樣稿的任何內容、色彩及圖案。(樣稿見附件)。

四、工程周期：制作周期為年月日至年月日。因(雪、雨、霧等自然因素或政府干涉等雙方無法控制的特殊情況以及中途驗工、調整等時間除外，由上述原因造成的工期延誤，工期順延)。

五、工程變動：若因雪、雨、霧等自然因素或政府干涉等雙方無法控制特殊情況，使本合同無法履行或無法繼續履行，甲方應支付乙方實際已完成的工程金額。

六、制作安裝由甲方安排人員陪同，安裝完畢，甲方同時驗收，如短期內出現人為拆除，與乙方無關。

七、付款方式：本合同一經簽訂，甲方應支付乙方廣告款元，作為預付款;完工驗收合格后于年月日將余款一次性付清。

如有逾期，甲方需向乙方按廣告費用總價的3%/天支付費用。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，由雙方代表簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表：乙方代表：

年月日

廣告制作合同免費篇二

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。

一、合同內容：

二、合同金額:

共計人民幣( 大寫 )_____________________（小寫 ）

三、付款方式:

1、本合同簽訂后，甲方支付合同總額的50%，即人民幣￥___________元( 大寫：_____________________ 元整）。

2、項目結束后甲方向乙方支付合同余款， 即人民幣￥______________元整（大寫：_____________________ 元整）。

四、責任與義務:

1． 乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和制作工作。

2． 乙方需在規定時間（______年____月____日前）完成，并送交甲方簽字認可。

3． 甲方根據乙方需要提供相關資料，并承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。

五、產權約定:

甲方將委托設計的所有費用結算完畢后才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

六、違約責任:

因設計和制作工作具有很大的特殊性，在經過大量調研工作的同時更需設計師的精心創作，乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

七、其他事項：

八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代表簽名：代表簽名：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：

日期：日期：

廣告制作合同免費篇三

甲方：乙方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經濟合同法》和有關法規規定承擔經濟責任。

一、項目名稱

門頭廣告牌

二、項目內容

附材料清單。

三、項目總金額

共計人民幣( 大寫 )

（小寫 ）

四、付款方式:

1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付合同總價的30%，即人民幣￥ 元 (大寫： 整）。

2、第二次付款：項目安裝完畢，甲方付至合同總價的95%， 即人民幣￥_元整（大寫：_ 整），扣留合同總價的5%作為質保金。

3、第三次付款，待驗收合格后六個月內，付清5%的質保金。

五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。

六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認，如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。

七、責任與義務:

1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。

2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。

3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。

4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協商解決。

5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。

八、質保期：門頭和樓牌制作安裝驗收合格之日起 免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后24小時內提供維修服務，因乙方維修服務不及時，給甲方造成的后果，甲方有權扣除質保金及要求乙方賠償因此造成的經濟損失。

九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。

十、違約責任:

因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

其他事項：

十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

十二、本合同壹式肆份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同貳份，另附件均具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代 表 簽 字：代 表 簽 字：

聯 系 方 式：聯 系 方 式：

日期：年 月 日 日期：年 月 日

廣告制作合同免費篇四

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： 大慶市銳意勁點廣告有限公司 (以下簡稱乙方)

經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。

一、合同內容：

大慶市紅星美凱龍廣告標示標牌制作、安裝。

二、合同金額:

共計人民幣￥ _( 大寫： _ ）

三、付款方式:

1、本合同簽訂后，甲方需支付給乙方定金，即人民幣￥ 元 ( 大寫： 元整)為預付款。

2、項目結束后甲方向乙方支付合同余款， 即人民幣￥ 元整 (大寫： 元整)。

四、相關事項:

1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和制作安裝工作。

并送交甲方驗收。

3、若在制作安裝期間，方案更改，需甲方和乙方共同協商，工期另行決定。

4、標識牌安裝期間，甲方應駐一名監理，負責配合乙方的安裝。

5、若遇雨雪、大風等自然災害天氣不能按時完工的，乙方延長工期，不承擔任 何賠償。

五、違約責任:

如甲方提前終止合同，預付款乙方不予退還，還應當賠償乙方相應損失。

六、其他事項：

附件：報價單一份（附件享有同等法律效力）。

七、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律 途徑解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章方可生效。

甲方(蓋章)：

代表簽名：

日期： 乙方(蓋章)： 代表簽名： 日期：

廣告制作合同免費篇五

乙方：

第一條工程概況

1.1工程地點：

1.2工程內容：

1.3工程承包方式：

1.4工程期限月，開工日期年月日，竣工日期年月日

1.5合同價款：本合同工程總造價為(小寫)：元，大寫

第二條甲方義務

2.1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關系。

2.2參與工程質量和施工進度的監督，負責竣工驗收。

第三條乙方義務

3.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3.3保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第四條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗收

6.1工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為六月，六月后為有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗收合格后，扣除保證金后(總款5%)付清剩余工程款元(小寫：)

7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款

第八條附則

8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。

8.2如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

8.3本合同正本一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

發布期限：

發布內容：

經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。

一、合同內容：

1.__質量要求：質保一年

二、合同金額:

共計人民幣(大寫)___陸仟伍佰元___(小寫)6500元

三、付款方式:

1、項目結束后甲方向乙方一次性支付，即人民幣￥___元整，(大寫：____陸仟伍佰元____元整)。

四、責任與義務:

1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和制作工作。

2.乙方需在規定時間(_年_月

3.甲方根據乙方需要提供相關資料，并承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。

五、產權約定:

甲方將委托設計的所有費用結算完畢后才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

六、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表簽名：代表簽名：

地址：地址：

電話：電話：

甲方：(以下稱甲方)日期：乙方：(以下稱乙方)簽約地：

經甲、乙雙方友好協商，特簽定如下協議：

一、制作內容

噴繪類別：□戶外燈布噴繪;□寫真噴繪。畫稿名稱

噴繪精度

(dpi)尺寸數量

(幅)畫面量

(m2)制作方式單價

(元)白邊量

(cm)附加費

(元)合計金額

(元)出血位

(cm)

長寬

二、制作要求及有關事項：

小樣確認日期年月日交貨日期月日在小樣確認后天

交貨地點提供資料

是/否拼接保質期年是/否打扣

三、付款方式：

合同總額人民幣萬仟佰拾元。甲方應于合同簽訂后即向乙方付合同總額的%為預付款。

四、其它條款：

1、如甲方未在規定日期內確認小樣，由此造成成品交貨期的延誤及其它損失由甲方負責。

2、合同簽署，甲方按期支付預付款。否則，交貨期順延。

3、在制作前，乙方有義務指導甲方選用適當的材料制作，否則，因此導致的質量問題，乙方均不負任何責任。所有稿件須由甲方作最后校對并簽字認可，否則乙方不予制作。制作完成后，如發現有錯漏，乙方將不負任何責任。

4、開始制作，甲方若對原設計進行變更，應提前通知乙方，并按第四項簽字，交貨期相應順延，因變更原設計所需要的額外費用由甲方承擔。

5、制作中，甲方若單方面取消合同，有關的制作程序因而停止，乙方已收取的訂金不予退還甲方，并保留對違約甲方追討在制作過程中使乙方造成的一切損失的權利。

6、作品完成后，一個月內甲方如不提貨，作品將由乙方處理，而不需對甲方負責。乙方有追討全部貨款的權利。

7、噴繪畫面中文字、圖像內容如涉及版權、使用權、肖像權等問題，相關責任由甲方全權負責。

五、爭議的解決：

雙方在履約過程中如發生爭議，應通過協商進行解決，如協商不成，任何一方均可在合同簽訂地的人民法院提請訴訟。

六、備注：

詳細地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

開戶帳號：開戶帳號：

廣告制作合同免費篇六

乙方：法定代表人：地址：電話：傳真：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_____》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，現就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

風險提示：

原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據_____的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

二、廣告牌規格、材質

1、廣告牌材質：_____________________________。

2、廣告牌尺寸：_____________________________。

3、廣告牌內容：由甲方設計提交大樣稿給乙方，最終按乙方確定的設計方案執行。

4、主體結構以乙方提供的保證主體結構安全的施工圖（或施工方案）為依據。

三、廣告牌安裝安裝地點：_____________________________。

四、總費用及付款方式

1、本合同范本總費用（含稅）：___________元，大寫：___________元整。進入合同范本期后，在本合同范本所列的各項制作、安裝過程中產生的一切費用均由甲方負責。

2、乙方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第_______個工作日內向甲方付款總金額的_______%，即：_______元作為預付工程款。待全部工作完成且通過乙方驗收達到合同范本規定的驗收標準后的_______個工作日內付款剩余的_______%，即_______元。

3、以上付款，乙方將以銀行轉賬的方式支付，支付的同時甲方必須提供相應發票。

四、工程期限

1、自合同簽訂乙方預付工程款之日起____日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因乙方反復提出修改意見導致甲方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方的權利、義務

（一）甲方

1、自乙方通知可以現場施工起，按乙方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照乙方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件和施工圖紙方案不符，應及時上報乙方，和乙方協商修改確定。

3、甲方對設計的作品享有著作權。

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

（二）乙方

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對甲方的設計提出建議和修改意見，以使甲方設計的作品更符合乙方單位文化內涵。

3、向甲方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供甲方設計參考。

5、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

6、確保所提供的_____、文字不出現侵權行為（如出現侵權行為，由乙方自行承擔負責）。

六、關于驗收

1、甲方全部制作安裝完工后_____天內，乙方必須組織正式驗收，乙方在完工后_____天內不組織驗收，甲方可視同乙方驗收工程質量合格。

2、工程質量驗收以確保安全牢固為依據，不可抗力除外。風險提示：

在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。

七、轉包

1、未經乙方同意，甲方不得將工程轉讓給第三方，甲方未經乙方同意將主要工作交由第三人的，乙方有權解除合同。

2、甲方經乙方同意可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。甲方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向乙方負責。

八、保修期限

1、自驗收合格之日起，甲方制作的工程項目整體質保________年。在保修期內發生的工程質量問題，均由甲方承擔全部責任。甲方在接到乙方的保修通知時，應馬上派工人到達現場，會同提出維修方案按照乙方要求的時間組織維修。人為損毀甲方不負責保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

九、違約責任

1、甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。否則按守約方實際損失進行賠償。

2、甲方應按合同約定時間竣工。每逾期____日，乙方有權向甲方主張總工程價款的______%作為違約金。

3、在甲方履行合同的前提下，乙方應按合同支付款項。乙方在施工工程中要求更改原設計，必須及時通知甲方，甲方必須按乙方要求更改，導致逾期的，工期順延。

一、其他

1、本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至工程竣工結算后除有關保修條款仍生效外，其余條款即告終止；保修期滿后有關保修條款終止。

2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方本著友好互諒的精神，協商解決，另行簽訂補充協議。

3、本協議一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。

廣告制作合同免費篇七

廣告單位(簡稱乙方)：

經甲、乙雙方協商一致，本著“平等協商、互惠互利”的原則，就乙方為甲方在xx開發區制作、墻體廣告事宜，經協商一致，雙方達成如下條款，并共同遵守。

1、廣告內容：由甲方提供樣稿;

2、廣告數量：預計平方米(以實際制作面積計算);

3、廣告色彩：。

4、制作地點：。

5、發布期限：。

1、單價：元/平方米;

2、承包方式：實行包工包料。

三、付款方式：簽訂合同時預付元(大寫：)，墻體廣告制作完成后，按實際制作面積結算，一次性付清款項。

四、工期與制作期限：年月日至年月日內完工。如遇交通堵塞、下雨等自然因素，時間順延。

五、驗收：

1、驗收方法：在工程竣工后三日內乙方通知甲方驗收。

六、其它約定事項：

1、乙方必需按國家或地方的有關政策法規辦理合法的經營手續，按時向有關部門繳納有關稅費，確保甲方廣告順利發布。

2、甲方對其發布廣告中涉及到的有關審批文件、專利權、商標權、著作權、肖像權等權利的合法性、真實性承擔法律責任。

3、乙方在廣告活動過程中應文明施工、誠信經營、確保質量、共同維護雙方公司形象、注意安全并承擔安全責任。

4、發布期結束乙方有重新處理墻體的權利，若甲方還要繼續發布需重新辦理相關手續。

七、合同簽訂后即具有法律效力，任何一方不得擅自更改和終止，如一方要變更須經另一方同意，未經同意而做出終止和變更的，即視為違約，承擔違約責任，并賠償由此帶來的全部損失。

八、合同約定履行期后，本合同自然終止，若在發生任何糾紛與乙方無關。

九、本合同未盡事宜，雙方協商解決，如有爭議，可向法院起訴。

十、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份。

十一、本合同一經雙方簽字即生效。

十二、雙方簽署的補充協議與合同有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

年月日

廣告制作合同免費篇八

甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬單柱三面廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一、廣告牌制作

1、廣告牌規格：單立柱三面，牌面8m×18m×3

2、材質：螺旋焊管立柱、螺旋管橫梁及槽鋼鋼網架結構，彩鋼牌面。

3、要求：焊接點結實，牌面平整，整體美觀。

4、廣告牌設計（包括基礎、立柱、牌面）要出具正規設計圖紙，明確設計方和施工方的相關責任。

二、廣告牌安裝

安裝地點：

三、工程造價及支付方式

1、廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣萬元，大寫 萬元整。

2、支付方式：

a.合同簽訂時甲方預付百分之八十工程款，計萬元。

b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，付清其余工程款項，計萬元。

四、工程期限

1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方的權利、義務

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。如因甲方批準手續不全，施工期間遇到監察機關糾察和當地村民阻撓時，甲方負責協調至正常施工止，協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人200元計，工期相應順延。

3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

乙方的權利、義務

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六、關于驗收

1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

七、違約責任

1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2、乙方如無正當理由未能按合同第四條規定按時制作，安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失，若在正常使用過程中，廣告牌出現倒塌、跌落造成人員意外傷和其他經濟損失的，由乙方承擔全部賠償責任。

4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完成部分或全部的制作費。

八、因廣告所產生責任的承擔

1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

九、保修期限

1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保一年。人為損毀乙方不負責保修。

2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由武威市仲裁委員會仲裁。

十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法人/授權代表（簽字）：

聯系電話：

法人/授權代

表（簽字）：聯系電話：

年 月日年 月 日

廣告制作合同免費篇九

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱： 型廣告塔n座

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的xxxxxxx《

》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍xx漆（xxx色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《xxxxxxxx》型廣告塔n座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。

三、承包方式和造價：

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的xx%,計人民幣xxxx元(大寫:xxxx元整)；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的xx%，計人民幣xxxx元（大寫：xxxxx元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價xxxx元（大寫：xxxxx元整）的xxx%；合計人民幣xxx元(大寫：xxx元整)n座廣告塔共計xxxx元（大寫：xxxxx元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣xxxx元（大寫：xxxx元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

五、 工程期限為 n天，其中加工配件n天，運輸n天,安裝n天。

六、雙方責任 （一）甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人x元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

kn/m2（抗風設計值為n級）。廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

２、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的x％賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

） ；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

６、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

７、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《xxx鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

148:20xx、xx省工程建設標準《xxxxxxx》xxxx。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

（蓋章） （蓋章）

年 月 日 年 月 日