在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編帶來的優秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

工地工程合同怎么寫篇1

發包方：有限公司（以下簡稱甲方）

施工方：有限公司宿州分公司（以下簡稱乙方）

為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程概況工程名稱：君悅學府項目二期14、15樓樁基工程工程地點：____市金海三路和迎賓大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。工程承包范圍：14、15樓樁基圖紙范圍內的'樁基工程施工的全部工序。

第二條工程工期開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日歷天數。

第三條工程質量標準乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規范文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。

第四條材料供應乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

第五條合同價款及付款方式

1。工程量及單價

1）、本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米）。

2）、預應力高強混凝土管樁（C），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，C—500

5）AB—C80：綜合單價按194元米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

3）、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元），計入竣工結算。

2。付款方式

1）、本工程無預付款

2）、工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成后甲方付至結算價的95%，余5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用后____日內付余下工程款（不計利息）。

3）、工程款支付時，優先用君悅學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

第六條竣工驗收及工程資料

1）、打樁完畢后，乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收。基坑開挖后3個日歷天內，乙方提供全部工程資料給甲方。

2）、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少于三份，其中原件一份，復印件二份）。

第七條雙方責任

1。甲方責任

1）、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

2）、應在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

3）、將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

4）、協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協調處理好施工現場周邊的群眾關系，解決施工現場周圍群眾阻撓施工問題。

5）、甲方提前____日通知乙方進場

2。乙方責任

1）、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

2）、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在C管樁運輸過程中及到施工現場后的卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。

3）、乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款20元，并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

4）、乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

5）、工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，并由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。

6）、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

7）、乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。

8）、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。

9）、乙方在完成合同約定的全部工程后，應當無條件3天內退場并及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

第八條樁基中間驗收

1）、工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字后方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。

2）、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，并保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規范范圍需變更的一切費用由乙方承擔）。

第九條違約責任

1）、乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件____日內退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

2）、工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

3）、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期____日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達____日，甲方有權解除合同。

4）、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

第十條其他條款

1）、本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。

2）、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

3）、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

4）、本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

委托代表：

委托代表：

開戶銀行：

開戶銀行：

賬號：

賬號：

________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇2

發包人：

承攬人：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從________年____月____日至________年____月____日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后________年內付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇3

立協雙方：朱XX(以下簡稱乙方)

湖塘街道辦事處(以下簡稱甲方)

一、工程概況

1、工程名稱：湖塘街道農貿市場鋼棚

2、工程地點：湖塘街道XX

3、工程內容：搭鋼棚300平方，每平方160元，計48000元。

二、工程承包范圍：本工程為施工圖范圍內包工包料，一次包定。

三、工程工期：從年____月____日起到年____月____日止。四，工程質量及技術要求：本工程嚴格按照施工圖紙規范施工，質量必須達到合格及以上。

五、工程款的結算及支付本工程為合同價(大寫)：肆萬捌仟元，人民幣：48000.00元，工程完工并經驗收合格后一次性付清。

六、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，希雙方共同信守。

甲方(蓋章)：

代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

簽訂日期：年____月____日

工地工程合同怎么寫篇4

為了強化工程管理，確保工程質量，加快施工進度，____縣(全稱以下簡稱甲方)將工程，承包給(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。

一、工程名稱：新建工程

二、工程內容及工程量：。

三、工程總造價：大寫(元)

四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

五、約定施工工期：________年____月____日________年____月____日

六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)

七、資金省、市、縣村級活動場所建設資金。

八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。

九、質保期(________年)：此工程質保期年(________年____月____日均由乙方負責。

十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

十

一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇5

采購方(以下簡稱甲方):供應方(以下簡稱乙方)：

第一條目的和背景條款

1.1根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規和本項建設工程的具體要求，甲乙雙方在協商一致基礎上，本著自愿、公平和誠信的原則，就____縣根藝苑廣場建設項目所需的材料供應事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

第二條材料交貨地點、供貨期限

2.1交貨地址：____縣蘆陽鎮磷肥廠

2.2供貨起止時間：________年____月____日至________年____月____日

第三條供應要求及價格單位

3.1供應價格

3.2上述價格為到貨價，且是綜合單價。含運費、裝卸費、保險費(如有)、稅款。

第四條結算和資金支付條款

4.1結算方式：

4.2約定的結算期限：

4.3送到工地，甲方應指定專人在發貨單上簽字作為收貨確認。但簽字不視為乙方材料合格，有關材料質量應按本合同

第五條約定辦理。

4.4每月____日前，供需雙方對上月供應量進行核對，并辦理有效簽字手續。

4.5付款方式和期限：

第五條質量標準和驗收

5.1乙方應對供應材料的質量負責。

5.2材料應符合現行國家質量要求和行業有關標準，符合業主要求。

5.3乙方貨到后甲方應組織人員初驗，初驗合格的，甲方簽收;初驗不合格的，甲方退回乙方，由此引起的損失由乙方自擔;如果本項工程對材料驗收有特殊要求的，應按此規定辦理;甲方初驗合格，不意味材料最終完全合格，甲方將在實際使用過程中進行進一步檢驗和驗收，如發現質量不合格或不能滿足施工要求，甲方應立即通知乙方更換或作退貨處理，乙方應立即作出處理，并承擔相關損失和費用，否則甲方有權從未付材料款中扣除相關款項。

第六條甲方的責任和義務

6.1甲方應根據施工進度，提前_______天向乙方提供貨要求通知，通知包括但不限于書面、口頭、傳真、電話、電子郵件方式。

6.2乙方按時送達材料后，甲方應及時組織初驗，初驗合格的，及時簽收確認，初驗不合格的，通知乙方退貨或作換貨處理。

第七條乙方的責任和義務

7.1乙方應按合同要求及時保質保量供應材料，如不能按時供應，或供應的材料不合格，由此給甲方造成的損失，乙方應負責賠償。

7.2乙方應按國家有關規定及時向甲方提供相關資料。

7.3乙方應遵守施工工地有關的規章制度，并負責乙方人員及設備的安全。

第八條甲乙雙方其他約定條款

8.1在預拌混凝土供應中，如需更改約定的重要技術數據，要求更改

的一方必須出具有效的書面憑證，并征得另一方的同意。

8.2材料使用后甲方若發現質量問題，應在____24___小時內書面通知乙方，甲乙雙方應及時協商解決。

8.3乙方保證材料在供應之前所有權確為自己所有，不存在權利瑕疵，如若引發侵權責任由甲方承擔。

8.4雙方約定由材料在運到乙方指定的地點前，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

8.5甲乙雙方在履行本合同過程中的聯系方法以下表為準，如發生變更須以書面方式通知對方。

第九條違約責任

9.1乙方不能按期交貨的，應當承擔本批貨款總價的1%的懲罰性違約金，并繼續履行合同。甲方提供的產品質量不符合雙方約定的質量標準，應當承擔合同總造價的1%的懲罰性違約金，如不能繼續履行合同的，甲方有權單方面解除合同。

9.2因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承擔違約責任。

第十條爭議解決條款

10.1因履行本合同發生的爭議，由當事人雙方協商解決

10.2如仍未解決，依法向甲方企業法人住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條合同生效及其他

11.1合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，每份具有同等法律效力。

11.2本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

11.3本合同附以下附件：_________

甲方(簽章)：________電話：_________________________

乙方(簽章)：_________電話：________年____月____日________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇6

發包方(甲方)：____________

地 址：____________ ________

法定代表人：____________

電話____________

承包方(乙方)：_____________

地 址：______________________

法定代表人：____________

電話____________

依照《中華人民共和國合同法》和____市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。乙方在單項工程竣工前( )日通知甲方驗收工程。

第一條 工程項目

一、工程名稱：______________________________________

二、工程地點：_____________________________________

第二條 工程期限

一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。

二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中

第三條規定，分別負責按時完成。 工程承包的方式，范圍及材料供應

三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。

1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;

2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;。

3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。 雙方商定的其他事項： 安全施工文明施工 1承包人必須在施工過程中遵守操作規程，搞好安全生產，安全施工，保證人員的自身安全，獨立承擔大小安全事故和其他事故的責任。 2在施工過程中出現的大小事故發包方不承擔任何責任。

一、本合同一式____ 份，甲乙雙方各執正本一份。

二、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。 甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇7

甲方：____省六建第八工程公司

乙方: 王XX

經甲乙雙方協商一致，甲方施工所需的熟石灰料，由乙方負責拉運，并達成如下協議：

一、甲方的權利及義務： 甲方負責驗收所供料質量、數量、檢查進度，同時按合同要求付款。

二、乙方的權利及義務： 乙方按甲方的要求提供合格的成品，并且按進度，質量，數量進行運輸。

三、單價及合同價款： 拉運數量以甲方收料員所開票據為標準，單價為180元3（含稅價）。

四、付款方式： 乙方每供料5003時，結算一次，甲方一次性付清料款。

五、違約責任：

1、甲方所需熟石灰料由乙方全部拉運，甲方不得再委托他人拉運，乙方必須保證甲方用料進度，若因乙方供料不及時造成的甲方損失，由乙方承擔；

2、甲方提供乙方熟石灰料樣品，乙方必須按樣品質量供料，否則甲方有權拒收，所造成損失由乙方承擔；

3、甲方必須按合同約定及時結款，否則乙方有權停止供料，同時甲方支付乙方違約金，違約金拖欠金額215;拖欠天數215;10%。

六、本合同一式二份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方（章） 代表：____日期： 聯系電話：

乙方（章）代表：日期：聯系電話

工地工程合同怎么寫篇8

甲方：乙方：

由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

1、工程地點：

2、工程名稱：

1、承包內容污_________站全部土建工程

2、工程造價？一次性包死。

3、工程工期：自開工？內完成承包全部承包內容。

1、污_________地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

2、工程質量：合格

幫助乙方解決_________源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計六個月。

2、質保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

甲方：

乙方：

簽字：

身份證號：

____日期：____日期

工地工程合同怎么寫篇9

發包方：有限公司（以下簡稱甲方

施工方：有限公司宿州分公司（以下簡稱乙方

為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

工程名稱：君悅學府項目二期14、15樓樁基工程

工程地點：____市金海三路和迎賓大道交叉口西南角

承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。

工程承包范圍：14、15樓樁基圖紙范圍內的樁基工程施工的全部工序。

開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日歷天數。

乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規范文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。

乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

1、工程量及單價

1、本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米。

2、預應力高強混凝土管樁（C，采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，C—500（12

5AB—C80：綜合單價按194元米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

3、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元，計入竣工結算。

2、付款方式

1、本工程無預付款

2、工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成后甲方付至結算價的95%，余5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用后____日內付余下工程款（不計利息。

3、工程款支付時，優先用君悅學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

1、打樁完畢后，乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收。基坑開挖后3個日歷天內，乙方提供全部工程資料給甲方。

2、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少于三份，其中原件一份，復印件二份。

1、甲方責任

1、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

2、應在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

3、將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

4、協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協調處理好施工現場周邊的群眾關系，解決施工現場周圍群眾阻撓施工問題。

5、甲方提前____日通知乙方進場

2、乙方責任

1、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

2、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在C管樁運輸過程中及到施工現場后的卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。

3、乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款20元，并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

4、乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

5、工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，并由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。

6、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

7、乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。

8、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。

9、乙方在完成合同約定的全部工程后，應當無條件3天內退場并及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

1、工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字后方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。

2、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，并保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規范范圍需變更的一切費用由乙方承擔。

1、乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件____日內退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

2、工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完

成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

3、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期____日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達____日，甲方有權解除合同。

4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

1、本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。

2、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

3、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

4、本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

甲方（蓋章：乙方（蓋章：

委托代表：委托代表：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：________年____月____日

工地工程合同怎么寫篇10

甲方：

乙方：

甲方位于私人房屋，由乙方承包建設施工，為使甲乙雙方利益得到保障，同時如約履行義務，甲乙雙方經過協商，達成如下協議:

一、建設范圍除基礎以外，乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設，（包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾），房屋內部建設至毛墻毛地板，。

二、建設方式包工不包料，甲方負責提供建設所需材料，乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。

三、承包價按照房屋建筑面積元平方米，總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。

四、付款方式采用階段性付款，乙方完成一樓建設，經甲方驗收合格后支付壹萬元，二樓至三樓采用同樣方式，全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。

五、權利和義務

（一）義務

1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料；因材料不到位造成窩工，甲方承擔損失。

2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款。

3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務；因乙方原因導致返工，損失由乙方全部承擔。

4、對建筑材料，乙方需提前兩天通知甲方，以便準備。

5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理，避免造成損失和浪費。

（二）權利

1、甲方有權對工程質量進行檢驗，對質量不合格的有權要求返工。

2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。

六、安全約定合同約定單價已包含安全施工費，乙方必須做好施工現場安全措施，對工人進行安全教育，施工中做到安全作業，施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。

七、違約責任甲乙雙方任何一方違約，需承擔乙方建設總費用10％的違約責任，若任何一方嚴重違約，造成重大損失，必須按價賠償。

八、發生合同糾紛，甲乙雙方友好協商解決，不能達成共識的，甲乙雙方均可向____縣人民法院起訴。

九、未盡事宜，甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件，該附件與此合同同效。

十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格，完全支付工程款后自動失效。

十一、此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

乙方：

________年月____日

工地工程合同怎么寫篇11

甲方：

乙方：

甲方雙方依據《民法典》等相關法律、法規，本著平等互利的原則，經雙方友好協商達成如下合同條款：

一、防水施工

1、工程名稱：浙江XX公司屋面光伏支架立柱防水工程。

2、合作方式：乙方包工包料、包質量、包文明施工等方式。

3、防水施工價格 本次防水施工為雙包方式（包工包料），

。此價款為本工程固定造價，總價按屋面具體完成數量進行結算。甲方無需為本合同的履行另行支付任何費用。

4、在合同簽之日起乙方應在甲方光伏支架立柱完成后2天之內完成單屋面全部工程項目,遇到自然災害或天氣等不可抗拒的原因除外。

5、施工質保 甲方同意將補漏工程委托給乙方施工。乙方按國家施工規范及有關施工要求，對補漏工程進行補漏施工。不得破壞房屋的承重結構，如有破壞須承擔所有相關責任及經濟損失。另外，如有其他非承重破壞須采取相應的補救措施直至修復完成。 本次防水補漏需根據甲方要求施工。待施工完成后，如還出現滲漏乙方無償重新進行防水處理，重做部位保修期順延。如果此次施工完成后，經過下雨檢驗不出現任何滲漏，乙方承諾保修期為________年使用年限。（保修期內對再滲漏部位乙方必須無償重新進行防水處理）。

6、雙方責任 甲方責任：在防水施工結束后，甲方應配合做好成品保護，如現場施工人員故意引起的損壞，后果由甲方負責。 乙方責任：

1、乙方應按施工合同和防水質量要求及防水施工規范施工，如甲方發現乙方未按規定或防水施工規范施工甲方有權要求乙方重做。

2、 施工中的一切安全責任由乙方負責并承擔所有經濟費用，工程款項中包含保險費用。

二、施工程序及施工要求

1、屋面所有的光伏支架立柱安裝處進行防水施工及表面清理干凈并能達到防水施工要求。

2、將該樓樓面所有裂縫處和伸縮縫處清理干凈并能達到防水施工要求。

3、用甲方認可的防水材料對伸縮縫和樓面裂縫處進行灌縫和填補找平處理。

4、乙方需注意施工安全，乙方在施工過程中必須保護好甲方及XX公司的物品、及其它財產，如有損壞乙方應在甲方規定期限內恢復原狀或照價賠償。

5、乙方必須采取充分的安全防護措施。如在合同履行中造成人身、財產損害（包括但不限于甲、乙雙方員工及第三人人身、財產損害）及發生任何意外事故的，均由乙方負完全責任，并負責賠償。

6、驗收合格后，如發生屋面滲漏而乙方未按約定及時處理的，甲方有權另行委托他人處理，所發生的費用均由乙方承擔。

三、付款方式 該防水工程單屋面施工完成后經甲方驗收合格后，支付此單屋面合同全額工程款。

四、附則

1、合同簽訂后，任何單方面不得擅自修改或單方面終止本合同，雙方另有約定的除外。雙方確認本合同為雙方合作原則。

2、甲乙雙方在履行本合同時發生爭議時，由甲乙雙方友好協商解決，協商達不成一致時，雙方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

3、本合同一式兩份、甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或蓋章后生效。

甲方：代表簽章： ________年____月____日

乙方：代表簽章：_______年____月____日

工地工程合同怎么寫篇12

發包單位：________________(以下簡稱甲方)

承包單位：________________ (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程實際，為明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

1.1工程名稱：土方工程。

1.2工程地點：____ 。

1.3承包范圍及內容：按甲方提供的圖紙完成建設用地范圍植被處理、場地平整及土方回填、壓實。

1.4承包方式：本工程采用包工包料方式，包工期、質量、安全、文明施工、環境保護，以及各種管理費用均包括在乙方承包范圍內，乙方全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門和社區地方等關系。

1、開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。合同工期總日歷天數30天。

3.1乙方必須嚴格按甲方認可的本工程土方回填圖紙等工程文件中規定的質量標準組織施工，施工質量應符合現行國家相關質量驗收規范、標準要求，工程質量等級為合格。

3.2原場地植被的處理：乙方采用機械推平雜草并碾壓，此項費用已包含在填土報價內，不另計算費用;

3.3填土范圍：按照圖紙定位點坐標，現場放點定位，范圍內土方滿填，不得少填;

3.4填土完成面標高：要求填土完成面與場地邊市政公路相平，路邊已設標識點(黃海高程約

3.00米)，按規范驗收，平均標高不低于此標識點高程;

3.5土方平整及壓實：施工單位采用推土機、挖土機平整，行走過程壓實土方，壓實遍數不少于5遍，平整度誤差小于10c;

3.6填土材料：要求土質均勻，適合綠化種植土，不得含有生活垃圾、淤泥、石塊等雜質，土源質量應經建設單位驗收、確認，符合要求后方可回填。

4.1乙方在施工前應認真踏勘施工現場，熟悉施工現場及周邊情況，有針對性的采取相應的安全、文明施工措施，開工后不得以不熟悉現場情況為由要求延長工期、增加費用或降低工程質量;

4.2乙方在施工過程中應采取維護市容、環保措施，包括土方車輛運輸途中嚴格控制施工噪聲、撒漏、揚塵、污水的排放符合當地政府規定，負責土方運輸沿線道路以及施工現場四周的清潔工作，土方運輸車輛必須有蓋，土方車輛在出工地現場前必須沖洗清潔，應在限速內行駛，在有特殊要求的區域或時段禁止鳴喇叭;

4.3乙方在施工過程中嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，協調處理政府主管部門和社區地方等關系;

4.4乙方負責施工場地內及周邊管線設施的保護，損壞由乙方負責維修、更換，費用由乙方承擔;

4.5施工用水用電由施工單位自行解決，施工產生的污水、泥漿乙方應按政府規定排放或外運;

4.6以上所述施工措施(但不限于)所發生費用均包含在合同價內，乙方不得以任何理由增加施工措施費。

1、合同總價(大寫)：伍XX萬元整。(小寫)：560000元。折合單價為：23.46元3 。

5.1乙方須按本合同規定的工期、質量等級和合同條款要求完成本合同承包范圍內的全部施工內容，本合同價為完成本合同內容所發生的一切費用，一次包死不再調整。

5.2本合同因場地回填標高變更而發生土方工程量增減，其費用按折合單價予以調整;

9.1在開工前2天負責向乙方提供施工圖及有關資料1套。

9.2在乙方開始施工前，向乙方進行安全生產、文明施工的交底工作，簽訂《安全生產協議書》;

9.3審核乙方報送的施工組織設計，工程進度情況匯報;及時組織工程驗收，在接到乙方書面驗收申請3個工作日內必須組織驗收，否則視為驗收合格;

9.4負責對乙方提供的測量成果進行復核，甲方對乙方的尺寸、標高的復核并不免除乙方對最終工程質量的責任;

9.5按合同規定及時支付工程款。

10.1工程開工前，應向甲方報送施工組織設計、詳細的施工進度計劃及其它有關施工文件;

10.2開工前應組織施工人員進行安全生產、施工技術、質量要求、驗收標準、文明施工的交底會議，熟悉施工現場環境，按照經審批的施工組織設計做好各項施工措施;

10.3乙方在施工全過程中應遵守國家和地方現行的有關環境保護、職業健康和安全的法律、法規。

10.4乙方在施工過程中嚴格控制好施工噪聲、揚塵對周圍環境影響，應服從甲方管理;

10.5乙方應按甲方要求配備必要的管理人員及施工人員，并隨時接受甲方監督檢查。在施工過程中，乙方如違反規定或達不到規定標準的，甲方有權要求乙方返工，費用由乙方承擔，但工期不予延長，并追究乙方的違約責任;

10.6乙方須負責本工程的施工期間及竣工未交付前的產品保護，必須落實行之有效的成品保護措施，成品保護費用由乙方承擔;

10.7在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質量事故，由乙方負責，并應及時報告甲方提出事故處理方案，經設計、;甲方等單位共同研究認可后，由乙方組織實施，并承擔一切費用;

10.8因設計變更造成乙方工程返工，甲方應協助乙方做好彌補措施，減少損失。由此而引起乙方經濟損失，乙方應在3天內將經濟損失的詳細情況以書面形式上報給甲方，經甲方核實后給予補償;

10.9乙方施工人員必須持有如下證件：

(1)身份證;

(2)上崗資格證書及特殊工種操作證復印件;

(3)居住證;若不符合手續，甲方有權拒絕乙方人員進入施工現場;

10.10乙方必須認真貫徹執行安全生產的法律、法規和各項規章制度，嚴格遵守安全操作規程。針對本工程的特性，制定針對性的安全措施，確保工程施工的安全。

10.11發生重大質量、安全、人身傷亡事故除應及時向上級單位報告外，還應在半小時內向甲方通報并以書面形式詳細報告，一般事故應在2天內將詳細書面情況上報給甲方。

10.12在施工期間，貫徹誰施工誰負責安全的原則，如發生工傷事故，甲方有協助緊急搶救的義務。對其善后處理由乙方對傷亡職工全面負責，所涉及的費用由乙方全面解決。

10.13乙方必須貫徹建設行政主管部門有關文件規定，對職工加強安全知識教育，配備專職安全員，執行有關安全生產的規章制度，接受甲方的監督檢查。

10.14乙方自備的設施、設備、機械必須符合安全生產的標準及要求，在施工時嚴格執行安全操作規程和機械定期檢修保養制度;

1.1付款:

1)開工10個工作日內付10萬元;

2)完工后10天內支付貳拾萬元;

3)余下工程款在完工后60天內付清。

2.1工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，其費用與工期拖延的損失由乙方承擔。

2.2由于乙方原因工期延誤或施工質量達不到規范要求或出現重大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，乙方應承擔違約責任，甲方酌情決定處理方式，乙方須負責賠償由此造成甲方的經濟損失。

2.3由于乙方原因，造成工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，每延誤一天，支付違約金500元;

2.4乙方在工期、質量、安全、文明施工方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。

2.5由于乙方原因使合同無法履行的行為，屬于違約，乙方應承擔違約給甲方造成的損失。

2.6一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

3.1 《安全生產協議書》作為本合同的附件。

3.2本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

3.3本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，向合同簽約地有管轄權的人民法院提出訴訟。

3.4本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

3.5本合同一式____份，甲方執____份，乙方執____份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日