在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

退房協議書篇一

本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。(基本情況及原因 ) 依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。

本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。

業主簽名： ___________ 公司簽收：

日 期：

日 期：

退房協議書篇二

甲方：_______________(公司名)

委托代理人：_______________身份證號：_______________

乙方：_______________身份證號：_______________

乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設施與前期許諾不符。乙方要求退房，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：

1、在此協議簽字生效后7日內甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的._______________%每天付給乙方違約金。

2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關收據，甲乙雙方所簽訂的“定房協議”當場銷毀作廢。

3、退房所產生相關費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。

4、在簽訂本協議之日起5日內，乙方保留該房屋的所有權，甲方不得出售他人或轉賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)

5、在協議約定時間內乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規經營活動。

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

退房協議書篇三

甲方：_____

乙方：_____

因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：

1、 甲方收回乙方現有住宅（ ），經協商總價為____________元，

其中包含：

房款____________元；（附繳費依據）

裝修款：____________元（含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等）

無法搬運的家具：____________元（附清單）；

維修基金：____________元；（附繳費依據）

抵押：_________________元；（附繳費依據）

擔保費：____________元；（附繳費依據）

利息款：_________________元；（附繳費依據）

2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（￥______元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦理相關銀行、房管局解除抵押手續；此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修基金的'退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。

3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 ______月內搬離現有房屋；乙方按照甲方要求開具裝修及家具家電費發票___________元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共 _____元；付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。

4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。

5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方自行承擔，與甲方無關。

6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。

7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。

備注：后附無法搬運的家具清 夫妻結婚證、身份證 病例證明等復印件

甲方：_____

乙方：_____ 業主

簽字（蓋章）：_____

簽字（蓋章）：_____

日期：___________年____________月____________日

退房協議書篇四

甲方：

乙方：

因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：

1、 甲方收回乙方現有住宅（ ），經協商總價為 元，

其中包含：

房款 元;（附繳費依據）

裝修款： 元（含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等） 無法搬運的家具： 元（附清單）; 維修基金： 元;（附繳費依據） 抵押： 元;（附繳費依據） 擔保費： 元;（附繳費依據）利息款： 元;（附繳費依據）

2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（￥ 萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修基金的'退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。

3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。

4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。

5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方自行承擔，與甲方無關。

6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。

7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。

備注：后附無法搬運的家具清 夫妻結婚證、身份證 病例證明等復印件

甲方： 地產開發有限公司 乙方： 業主

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

日期： 日期：

退房協議書篇五

本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。該合同第八條明確規定：交房期限為_______年____月_____日前，交房條件符合國家和政府的有關規定，且合同中也注明應具備“該商品房經綜合驗收合格”這一條件，但貴司未能按期交房。

_______年______月下旬貴司在明知該商品房未經綜合驗收的'情況下，向業主發出了收房通知。依據合同第九條規定，貴司的行為已構成違約，須承擔違約責任。到目前為止，距該商品房的合同約定交房期限已超過90天，依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。

本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。

業主簽名： ___________

公司簽收：

日 期：

日 期：

退房協議書篇六

出賣人：_________________________________

買受人：

_________________________________

根據《中華人民共

和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因

__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，

建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，

于____年____月____日簽訂的商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年

_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。

出賣人（公章）： 買受人：

法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：

簽訂日期：_______年______月_______日

退房協議書篇七

出租人(下稱甲方)： 身份證號：

聯系電話：

承租人(下稱乙方)： 身份證號：

聯系電話：

乙方為合法住宿之需要，就租用甲方房屋事宜，雙方經充分協商，達成如下一致協議條款。

甲方愿意將擁有完整所有權及處分權的(座落在 室、面積約為 平方米的)房屋租賃給乙方使用。乙方愿意承租上述房屋，保證在合法住宿范圍內使用房屋，不得進行違法活動、不得影響周邊人家的正常生活。

乙方租賃甲方房屋的期限為 ，自_____ 年_____月_____日起至_____ 年_____ 月_____日止。房屋租金合計元，需一次性支付;并一次性支付物管、寬帶費、收視費用合計元，采取先付租金后使用的原則。為如經雙方協商同意后本協議書提前解除或終止的，租賃期間不受時間限制。 乙方如需續簽或終止需提前30天以上告知甲方。同時，乙方須支付甲方人民幣 元作為房屋家電的押金，此筆款項自租賃期限屆滿后，若房屋及家電、家具均無人為損壞，由甲方全額無息退還給乙方。 乙方所用水、電、煤氣、等相關生活費用由乙方自行承擔，并按時繳納，逾期造成停水停電的，由乙方承擔全部責任。 水初始數： 電初始數：

1、甲方有權按約定收取租賃費用及乙方應承擔的.費用; 2、甲方應按約定條件及時將租賃房屋交乙方合理使用;

1、乙方應按約定用途使用所租用的房屋并及時給付租金及其他應承擔的費用。

2、乙方不得對房屋進行任何裝修，如增設他物可能影響甲方房屋結構或安全的，應事先征得甲方的書面同意，并不得破壞房屋結構。

3、乙方不得利用承租房屋進行違規經營或違法活動，損害公共利益，不得以甲方名義對外進行活動，不得作出任何有損甲方利益的行為。

4、乙方應盡善良管理職責，合理使用甲方的房屋、附屬設施及有關財產。

5、乙方不得轉讓、抵押甲方財產，亦不得以甲方財產為他人提供擔保。

本協議書約定的租賃期限屆滿時，本協議書自行終止。若經雙方協商同意延期的，繳納相關租金費用后按本協議條款自動延期。

本協議書履行過程中，雙方一致同意提前終止履行協議的，本協議書提前解除。 符合本協議書約定的其他條件的，本協議書終止履行。

乙方擅自違反本協議書的，甲方有權解除協議提前終止協議履行， 且乙方繳納的房屋押金不予退還。

1、協議書履行期間，承租房屋由乙方負責日常維護管理。除乙方正常使用該租賃房屋及屋內家電之外，對于非人為因素造成的租賃房屋及屋內家電的損壞，

甲方應及時給予維修完善以保證其正常使用，其相關費用由甲方承擔。如因乙方使用不當造成的損失應有乙方照價賠償、或按原修復。(詳見財產移交清單) 2、協議提前解除或終止的，乙方未能在約定的期限內及時辦理移交手續的，甲方有權直接接受所出租房屋并清理出乙方財物等，由此引起的一切后果由乙方承擔。

3、協議期限內若遇拆遷、改制、其他非甲方原因導致無法繼續履行協議的，甲方應提前通知乙方終止本協議書履行，雙方互不承擔違約責任，雙方按實際天數結算租金及乙方應承擔的費用。

4、財產移交清單為本協議書的組成部分;乙方的有關身份證明文件影印件為本協議書的附件。

5、其他：八、若因本協議書履行產生爭議的，由雙方協商解決;協商不成的，由房屋所在地人民法院訴訟解決。

九、本協議書經雙方簽字或蓋章后生效。 十、本協議書一式二份，雙方各執一份。

甲 方：乙 方：

年 月 日 年 月 日

退房協議書篇八

甲方：

乙方：

因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特 申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：

1、 甲方收回乙方現有住宅 ( ) 經協商總價為 ， 元， 其中包含： 元; (附繳費依據) 房款 裝修款： 無法搬運的家具： 維修基金： 抵押： 擔保費： 利息款： 元(含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等) 元(附清單) ; 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據)

2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款(￥ 萬元)(乙方同時將房款、維修 ， 基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方)乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦 理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修 基金的.退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。 雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。

3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按 照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項 一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運 的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。

4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任(不可抗力與政策調整 情況除外) 。

5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙 雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題， 如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方 自行承擔，與甲方無關。

6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。

7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律 責任。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

退房協議書篇九

甲方（開發公司）：_____________________________________________

乙方（買受人）：_____________________________________________

一、乙方于__________年_____月_____日購買甲方開發的預售商品房：_______________小區_____幢（棟）_____單元_____層_____號房（下稱該房），建筑面積__________平方米，單價：__________，總價：__________，并網上簽訂了購房合同，合同備案編號：_________________________。

二、乙方采用的`付款方式為（_____）：

（1）一次性付款；

（2）按揭付款，首付款數額為：____________________。

三、該房屋目前的狀況為（_____）：

（1）正在施工中；

（2）已經竣工但未交付；

（3）已交付但未入住使用；

（4）現房，尚未辦理產權登記；

（5）其它：________________________________________。

四、因為如下原因，經過協商雙方同意解除購房合同，由甲方協助辦理相關撤銷合同備案手續：

（1）買受人無法辦理銀行按揭付款手續；

（2）其它：________________。

五、甲方返還乙方購房款或首付款采用如下方式（_____）：

（1）現金并簽署收條；

（2）現金支票；

（3）銀行轉賬。

甲方（蓋章）：__________

乙方（簽字）：__________

__________年_____月_____日

__________年_____月_____日

退房協議書篇十

出賣人（甲方）：廈門v房地產開發有限公司

買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：

乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的'退房手續事宜達成如下協議：

一、甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：

戶名：柯總

開戶行：

賬號：

二、在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理；

2、廈門市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

四、退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

五、乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

六、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

20xx年月日 20xx年月日

退房協議書篇十一

甲方：

乙方：

因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購買的房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：

1、甲方收回乙方現有住宅（______），經協商總價為______元，其中包含：房款______元；_________．

2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款（______萬元），（乙方同時將房款、維修基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方）_________．

3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在______月內搬離現有房屋；_________.

4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任（不可抗力與政策調整情況除外）。

5、為保護利益雙方，簽訂協議后由______市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。_________．

6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的`住宿費用報銷事宜。

7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律責任。

備注：后附無法搬運的家具清夫妻結婚證、身份證病例證明等復印件

甲方：

乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

日期 ：日期：

退房協議書篇十二

甲 方：****房地產開發有限責任公司

注冊地址：***

聯系電話：***

乙 方：

身份證號：

地 址：

聯系電話：

乙方于***年**月**日購買**市**區***小區**號樓**單元**室，該商品房建筑面積為**平方。

由于******乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：

1、自本協議簽訂之日起**日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。

2、在乙方貸款還清后，甲方向***市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合最新退房協議范本最新退房協議范本。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。

以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份

以上協議雙方簽字有效。

甲方： 乙方：

*年*月*日*年*月*日

退房協議書篇十三

出賣人(甲方)：____有限公司

買受人(乙方)：____，

身份證號碼：

乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的.退房手續事宜達成如下協議：

（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：

戶名：柯總

開戶行：

賬號：

（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;

2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

甲方(蓋章)：

乙方(簽字)：

20__年____月____日

退房協議書篇十四

甲方(房東)：_________________

乙方(退房人)：_________________

經甲乙雙方協商，就"______"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關事宜協議如下：

1、乙方同意在領取商品房鑰匙之日起6個月內將現居住甲方在區棟________單元________室(套內建筑面積為：________m2 )的.住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"______"商品房計算現有面積時以零面積計算參加排隊。

2、乙方同意領取商品房鑰匙之日起(以開發商通知統一領取鑰匙的截止時間開始計算，超過領取鑰匙的時間乙方自行負責)如6個月內未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。

3、如乙方未購得商品房或退房后本協議自動終止。

4、未盡事宜雙方協商解決。

5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(委托代表簽章)：________乙方(簽章)：________

聯系電話：________聯系電話：________

____年____月____日____年____月____日