在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

建筑分包合同篇一

承包方(簡稱乙方)：

甲乙雙方根據我國現行有關法律法規和本工程的實際情況，于 20xx年 7月雙方本著互相合作精神，為能按時、保質、按量的完成承包的任務，完善雙方的承包關系，并具體明確雙方責任和業務，經雙方討論協商，同意簽訂如下合同條款，如有任何合同內發生事項，雙方均同意按本合同條款執行。互不爭議，如發生合同條款未列明之事項，雙方協商解決，希雙方共同遵守執行。

大嶺山交通警察監控指揮中心。

大嶺山鎮石大路旁.

大嶺山交通警察監控指揮中心工程中的門窗及玻璃幕墻分項工程：即所有門窗及玻璃幕墻的制作安裝;按甲方施工現狀完成設計圖紙內的一切項目，并包含以下內容：

1、 所承包項目按設計圖紙、設計變更通知，甲方指定要求和國家現行施工規 范的施工程序和操作的全部過程;

2、 混凝土梁柱板和墻體內需增加的預埋鋼板的植筋、固定;

3、圖紙要求樓層或墻體有防火隔離部位的制作安裝;

4、門窗、玻璃幕墻與外墻飾面磚和石材接縫處的防水處理:

5、施工中所使用材料的場內垂直、水平、運輸、裝卸，按甲方要求堆放整齊.

6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等掃尾工作。

7、凡因乙方施工原因而造成其他班組的額外工程量的，均由乙方承擔。

1、 包工包料 包工期、包質量、包安全、包文明施工、包驗收;

一、本承包單價按外框制作實際面積計算：

1、50系列平開窗配5厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)￥00元㎡);

2、;50系列平開窗配5厘非鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

3、120系列隱框幕墻配6+0.38或0.76+6夾膠與防火玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡);(即c4、c6、mq1、mq4、mq5、mq6、mq7、mq8、mq9)

4、120系列隱框幕墻配6+9a+6鋼化中空玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)： (小寫：￥00元㎡);(即mq2)

5、19厘鋼化吊掛玻璃幕墻每平方米單價為：人民幣(大寫)00元㎡);(即mq3)

6、鋁合金三軌推拉門配10厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);

7、鋁合金百葉窗每平方米單價為：人民幣(大寫)(小寫：￥00元㎡);

8、防火窗每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡)

9、入口處自動感應門(包梁柱制作、安裝、裝飾)總價為：人民幣(大寫)寫：￥00元)承包單價已包括乙方人員和機具進場，完工后的清理退場，各種工具和材料的價格變動，確保質量、進度、安全的措施費和施工人員的勞保福利等費用。

1、此單價為達到國家和行業標準驗收合格的承包價。

2、如果未達到驗收等級的，只按合同單價的80%進行結算，并負責整改合格。

3、單項工程未完成驗收批(包括半成品)不計算任何費用;

4、在施工過程中如果乙方在質量、安全、進度方面達不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退場。乙方不得有任何異議;

5、如果乙方施工進度不能按合同和甲方規定的時間內完成可施工面無人施工(包括乙方承包范圍的掃尾工作及因乙方原因增加的額外工程)甲方可轉包給其它隊伍進行施工，如轉包價高于乙方原合同價，其超進部份由乙方承擔，也可由甲方安排其它人員插入施工，按每天每人貳佰元計算。

一、按完成形相進度付款：

1、完成全部門窗幕墻骨架安裝支付總工程款的百分之四十(40%)。

2、完成全部門窗幕墻玻璃(包門窗幕墻扇)安裝，經自檢合格后支付總工程款的百分之三十(30%)。

3、竣工驗收合格后30天內支付總工程款的百分之二十五(25%)。

4、留總工程款的百分之五(5%)，作為保修款，保修期限為一年

1、 從年月日。共55天;(并以現場施工進度計劃為準)

2、 從甲方通知乙方進場之日起，必須滿足每天10人以上的施工作業人員，并根據甲方要求隨時增減。

1、 按國家現行驗收規范達到合格標準;

2、 乙方所承包施工的分項工程，除必須按圖紙施工外，必須符合施工規范標準要求 ，以及會審變更、修改通知要求等。進行大面積施工前，先以樣板引路、超前示范，經驗收合格后方能全面施工，并以樣板標準作為驗收所施工工程的標準，不合格者，乙方自動退場，甲方不負任何費用;

3、 如經檢驗不符合質量要求需返工項目，乙方必須立即行返工處理，返工所造成的全部費用由乙方承擔(包括人工費、材料費及由于自身質量問題及延誤其他班組進入下道工序施工。致使工期延誤造成的間接損失等費用);

1、 乙方自行采購所用施工材料，必須符合設計圖紙及變更通知和甲方要求.

2、 所有材料必須先提供完整資料和樣品，經甲方和有關單位確用后方可批量采購進場，否則一切責任由乙方自負.

3、 乙方采購的所有材料在使用前,由乙方負責檢驗或送有關部門試驗(包門窗三性試驗)并負責其費用,幕墻三性試驗由乙方負責提供成品,其檢測費用由甲方負責(憑發票).

4、 如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自負

1、 乙方對安全施工全面負責，如發生任何安全事故的，由乙方承擔責任和費用，工期不順延。

2、 建立健全安全防護和文明施工制度，完善安全防護和文明施工條件，嚴格按照安全防護和文明施工的規定組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，自覺接受和配合依法實施的監督檢查。

3、 乙方對合同工程的安全施工負責，并及時如實報告生產事故。

1、 負責向乙方提供完整的施工圖紙，會審記錄及時發送施工過程中的設計圖紙變更通知;

2、 負責向乙方進行技術、安全、質量交底;

3、 負責編制施工進度計劃，各工種的協調指揮;

4、 材料場、加工場由甲方妥善安排;

5、 甲方派專職施工員負責乙方的施工工程質量、進度、工程驗收以及文明施工監督管理工作;

1、無條年服從甲方管理人員對各違章、違紀等事務的處理及處罰決定。

2、乙方進場后，班組長應及時收集所有進場人員的身份證復印件及照片,辦理花名冊登記，后勤按人數安排宿舍和床位，然后班組長召集所有人員到工地培訓室進行技術交底和安全教育，通過技術交底和教育的人員，方可進場施工。

3、乙方每月應發放工資，必須報送一份工資表給甲方，工資表必須跟花名冊一致，否則引發的勞資糾紛由乙方自負。

4、乙方必須配備現場施工管理人員配合甲方工作;

5、乙方所有人員必須聽從甲方施工人員對施工過程中的技術指導和要求。在具備加班條件的情況下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服從安排和指揮的甲方有權進行經濟處罰和終止合同，或按合同第六條第4、5款執行;

6、在施工過程中未經甲方同意乙方不得將本工程轉包或要求調整承包單價，否則甲方可單方終止合同，由此造成的一切后果均由乙方負責;

7、 乙方所有人員應提供身份證復印件、相片和當地派出所要求的有關證件，如不具備有關證件而造成的違章罰款由乙方負責;

8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有關施工管理人員驗收同意達到合格標準，方可進行下一道工序，否則由有過錯的一方負責。

1、 按合同工期工程延期完工的每逾期1天，由乙方付給甲方每項(甲方的進元/天的違約金;

2、 乙方在施工過程中要做到工完場盡及時清理，如有建筑垃圾堆積。給予罰款，若耽誤下一工序施工得加重罰款。罰款金額以主管施工或質量人員開具罰款單為準，乙方無條件接受處罰;

3、 乙方能準時按合同質量提早完成，甲方給予適當獎勵;

4、 乙方在施工過程中，提出合理化建議節約成本，甲方適當給予獎勵;

5、 乙方保證在施工場地內不發生治安犯罪案件，若發生交由公安處理，一切后果由乙方負責。

1、 乙方借用甲方機具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不當而損失的機具材料，按該物質的三倍價值賠償;

2、 發現乙方有損害甲方聲譽、利益、作風不當的人，不聽從甲方教育勸告，甲方有權力開除其人，嚴重的送有關部門處理并給予罰款(最少不低于伍佰元);

3、 不準打架、滋事，否則無論理由是否，每一次雙方均罰款伍仟元，兩次以后加倍處罰，由班組負責，情節嚴重者移送公安機關處理;

4、 未經甲方批準自行團體性停工的，甲方扣乙方停工的人數每人每天壹佰元整。連續三天停工的，甲方有權終止合同，工資結算按本合同的每六條第4、5款執行;

5、 乙方人員在施工期間必須遵守工地有關守則(包括簽合同后工地所有的守則)防火安全制度、文明施工規定，違者視其情節輕重罰款(最少不低于貳佰元整)，由此造成損失均由乙方負責;

6、 因違反操作規程，造成自身與他人傷害，一切責任由當事人承擔。

7、 施工場地和宿舍范圍一律不準孕婦、兒童內進和居住，違者罰款每人 元/天，在該班組內扣除;

8、 宿舍區內嚴禁黃、賭、毒出現，一經發現罰款元/人，并送公安部門處理。

1、 按甲方指定日期、人數進場，超出時間的，視乙方棄權，所簽合同無，甲方可自行另簽合同;

2、 完工后，乙方按甲方指定日期退場;

3、 工人退場必須請示甲方有關人員檢查行李，如無可疑物品方許離開工地，否則后果自負;

4、本全同經雙方簽字后生效，至工程驗收結算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑分包合同篇二

委托方（甲方）：____________

承接方（乙方）：____________

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：________________________________________________。

2、居室規格：房型____________，總計施工面積____________平方米。

3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4、委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。

5、開工日期：20___年___月___日，竣工日期20___年___月___日，工程總天數：______天。

工程價款（金額大寫）________________________，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

合同一經簽訂，甲方即應付__________%工程材料款和施工工費的__________%；當工期進度過半（20___年___月___日），甲方即第二次付施工工費的__________%，剩余__________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

1、甲方責任

（1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

2、乙方責任

（1）指派一名工作人員為乙方代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

（2）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（業主）：_________________乙方：______________________

簽約日期：______年____月___日簽約日期：______年____月___日

建筑分包合同篇三

甲方：（供貨方）

乙方：（購貨方）

乙方因建筑需要，遂向甲方購買原木建筑模板等專用材料，根據國家《合同法》第131條、135條、141條、115條等《買賣合同》法律條款，本著友好合作互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現經充分協商，一致同意簽訂本合同，雙方務必守信。

一、甲方供給乙方上列規格、價格、等級的專用材料，質量與市場上同規格相同。合同履行地__________________地方法院。

二、以上價格不包含運費，可由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的數量及質量由乙方單位驗收，貨到乙方工地在甲方送貨單上簽字為準。

三、乙方需購的材料由甲方負責，乙方必須提前5天告知甲方，隨時送貨，特殊規格木材，乙方必須提前6天告知甲方。

四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總貨款比例給甲方：______________________________________________________________________________________________________________________日以前全部付清，____月____日以后所發貨款每月月底付清當月全部貨款，如乙方沒有按時支付貨款，甲方有權單方面終止協議，并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內付清全部貨款、

五、如有糾紛在合同履行 地法院解決，所發貨款按實際發生量結算、

六、此合同貨款必須匯到甲方單位賬戶___，單位戶名：_______________

七、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下乙方不得向其他廠家購買同類產品，否則視為乙方違約，乙方必須在七天內支付全部貨款、

八、模版按使用說明使用，周轉4次，質量按國家標準，起層、脫膠率3%，如超出3%，貨到工地后，30日內免費更換，過期不負責、如乙方人為損壞，甲方概不負責、未盡事宜雙方另行商議、

九、乙方指定收料員名單：________________電話：__________________________

十、合同簽約地點：_________________________________________________

十一、本合同雙方簽字蓋章即生法律效益，一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方單位簽字蓋章： 經手人： 聯系電話：

乙方單位簽字蓋章： 經手人： 聯系電話：__年___月___日

建筑分包合同篇四

甲方：______________________

乙方：______________________

甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

1、工程名稱：私宅

2、結構層次：____________________________________________

3、施工地點：____________________________________________

4、建筑面積：______________________平方米

包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

2、所有材料搬運。

1、多孔磚：__________________________________________

2、水泥：____________________________________________

3、鋼筋：____________________________________________

質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

合同工期：自______年____月___日至______年____月___日，總日歷天數為________天。

在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）

1、固定單價包干：________元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規范標準計算）

2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

甲方根據工程進度付款，基礎結束付________，主體結束付______________，粉刷結束付______________，工程竣工驗收付______________，無質量問題一年后付清。

費用有甲方負責。

費用有甲方負責。

1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按________%結算。年底結清。

2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

法定代表人（簽字）：___________法定代表人（簽字）：___________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑分包合同篇五

合同編號：

出租方：

承租方： 電話： 工程地址：

經雙方友好協商，就吊籃租賃事宜商量如下條款，供雙方遵照執行，承租方清楚并承認本合同所有條款。

一、吊籃規格型號、數量、租費見下表

二、押金、租金及結算方法

承租人在簽訂合同后，須向出租人交付押金 元，從起租日期開始每 天結算一次租金，如使用租金超過押金50%時，承租方應補齊至全額押金。租用結束后，租金、押金及設備損壞、丟失，賠償金在退場時一次結清。

三、運輸費用

承租方負責進場時的運費，出租方負責退場時的運費。

四、租賃時間計算方法

吊籃運至現場后第二日開始起算租金，至承租人施工結束將吊籃拆卸后送至出租方倉庫或指定地點日結束(節假日計算在內)，遇下雨日吊籃工作4小時以上，按正常使用，4小時以內按半天計算(下雨時雙方確定后應作好相關記錄)。因承租方因素未用吊籃則按正常臺班計算，十五天起租，不足十五天按十五天計算。

五、雙方責任權利 1、出租方責任、權利

(1)負責吊籃的指導安裝、調試、維修工作，并定期檢查，以保證吊籃正常工作。

(2)幫助承租方培訓操作人員和技術指導。

(3)吊籃如有故障，承租方應及時通知出租方現場負責人，出租方接通知后，應及時修復。

(4)出租方人員有權制止一切違章操作，責令整改，對承租方違章所發生的后果，出租方不承擔任何責任。

(5)如果承租方不能按時交納租金，經雙方協商無效，出租方有權在無需通知承租方的情況下，終止承租方的吊籃使用，收回吊籃，并有權從承租方的押金中扣除所欠租金、丟失損壞賠償金。

2、承租方責任、權利

(1)承租方所租設備不得轉讓、轉租和轉借他人。只限在本工地使用，不經出租人同意，不得擅自轉移到別的工地進行使用，否則出租方有權終止合同，由此引發的一切損失和責任均由承租人承擔。

(2)承租方負責設備在工地使用時安監部門的檢測費用。

(3)承租方應嚴格按照出租方所培訓要求及使用說明書規定進行設備的安裝、使用、保養，設備出現任何不安全失修或不良的工作狀態，承租方應立即停止設備使用，并通知出租方，直至故障排除后，方可恢復正常使用。

(4)除因設備自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方設備租金。

(5)承租方必須指定明確的負責人及安全員，負責吊籃的裝卸及正常使用、安全檢查，監督操作人員安全帶和安全帽的佩帶，并負責出租方的發貨清單、驗收合格證、維修單的核對認可工作。

(6)吊籃運至現場后，承租方負責卸車、搬運和保管，并盡快組織人安裝，如因承租方組織不利安裝遲緩，影響使用，責任自負。

運至租賃處，經出租方管理員驗收清點后承租方方可回收清單，租用結束。如當日不送，視為繼續使用，租金照付。

(8)承租方在發生設備事故工傷時，應立即通知出租方，并有責任保護好事故現場。

(9)承租方應嚴格遵守吊籃操作規程，由于違章操作及操作不當造成的吊籃停用，損失由承租方自負。

(10)承租方負責保管好施工現場的吊籃及配件，如有丟失、損壞，照價賠償(祥見廠家清單)。

(11)承租方應經常檢查、保養、維修設備，歸還時保證吊籃正常使用，各部位構件完好無損，整體整潔。

3、解決合同糾紛的辦法

本合同自簽訂之日生效，如雙方發生經濟合同糾紛，自行協商解決，協商不成，由出租方所在地方法院訴訟解決。 出租方： 承租方： 電話： 電話：

身份證：

年 月 日

建筑分包合同篇六

買方（甲方）：_____________________

賣方（乙方）：_____________________北京市住房和城鄉建設委員會

北京市工商行政管理局

二〇〇九年五月

北京市建筑工程塑料管材管件采購合同

買方（甲方）：____________________

賣方（乙方）：____________________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就建筑工程塑料管材管件（以下簡稱為貨物）采購事宜協商訂立本合同。

第一條使用貨物工程概況

1．工程名稱：____________________________________________

2．工程地點：____________________________________________

3．建設單位：____________________________________________

4．施工單位：____________________________________________

5．監理單位：____________________________________________

6．使用部位：____________________________________________

第二條貨物的基本情況

商標

規格型號

生產廠家

單位

數量

單價

合計

備注

總價款：大寫: 小寫:

本合同簽訂后甲方增加采購量的，雙方應當簽訂補充協議；未簽訂補充協議的，以甲方實際簽收確認的貨物數量為準，并按照本條約定的單價執行

第三條技術質量要求

1．貨物質量執行___________________________________________________標準

2．貨物性能的其他技術要求是：_________________________________________

3．對貨物原材料的技術要求是：符合相關原材料標準的要求，并通過“靜液壓狀態下熱穩定性（8760h）檢驗”

4．對貨物生產工藝的技術要求是：采用_________________________________________________________________________________________________________設備生產

5．貨物的質保期為：_______________________________________________________

6．其他約定：_____________________________________________________________

第四條包裝物的提供、包裝標準及費用承擔

1．包裝物由□乙方提供并承擔費用/□甲方提供并承擔費用

2．包裝標準：_______________________________________

3．其他約定：_______________________________________

第五條付款方式

1．雙方約定按以下第方式付款：

（1）按月付款：

甲方于本合同簽訂之日起_______日內支付合同總價款________%計______________元的預付款，每月日前支付上月供貨貨款的________%，本合同約定的貨物全部供應完畢后_______日內甲方支付剩余貨款的________%，余款于_____年____月_______日前付清

（2）按供貨量付款：

甲方于本合同簽訂之日起_______日內支付合同總價款____%計______________元的預付款，乙方每供貨達到后___________日內，甲方支付該批貨物價款的________%，本合同約定的貨物全部供應完畢后_______日內，甲方支付剩余貨款的________%，余款于_______年____月_______日前付清

（3）其他方式：____________________________________________________________ _______________。

2．甲方無正當理由超過約定的交（提）貨最后時限日仍未通知乙方交付剩余貨物的，應當在日內按實際簽收確認的貨物總量辦理結算支付貨款

第六條交（提）貨方式、時間和地點

1．交（提）貨方式：_____________________________________________

2．交（提）貨時間：_____________________________________________

3．運輸方式：___________________________________________________

4．運輸費用：___________________________________________________

5．貨物交接地點：_______________________________________________

6．收貨人：_____________________________________________________

7．甲方指定的貨物簽收人：_______________________________________

姓名

電話

身份證號

8．其他約定：___________________________________________________。

第七條貨物的驗收及檢測

1．乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告，出示具有法定資質的檢測機構出具的檢測報告原件并提供復印件；提供原材料質量檢測報告，具體檢測項目應當包括：________________________________________________________________________________ ；

進口貨物還應當提供報關單等進口憑證。乙方未能提供上述資料的，甲方有權拒收。

2．甲方應當在貨物交接時對貨物的品種、商標、規格型號、數量、外觀包裝當場查驗核實，并將驗收情況在發貨單上記錄簽字。對貨物有異議的，甲方有權當場拒收。甲方也可在收到貨物后____日內向乙方提出書面異議，經雙方核實確屬乙方責任的，甲方有權退貨。

3．甲方有權要求從貨物中封存樣品并對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合約定技術質量要求的，甲方有權退貨。

4．雙方對于封樣以及復檢的辦法，按________________________執行，沒有相關規定的，復檢的項目與檢測方法是：_______________________________________________________________________________ ；

樣品采集與封樣的方法是：________________________________________________________________________________ 。

雙方約定的復檢檢測鑒定機構為________________________，檢測費由甲方承擔；但經檢測質量不符合合同約定的，檢測費由乙方承擔。

5．甲方未在約定期限內提出書面異議或已對貨物實際使用的，視為對貨物的認可。

第八條雙方其他義務

1．甲方義務

（1）甲方應當提前____日就送貨的具體時間、地點及收貨人等情況與乙方進行確認，并提供必要的協助。

（2）甲方應當按照合同約定辦理貨款結算并支付貨款。

（3）甲方應當按照乙方

提示的方法，對貨物妥善保管、搬運、使用。因甲方原因導致貨物損毀的，由甲方承擔相應責任。

2．乙方義務

（1）乙方應當按照合同約定保質保量按時供貨。

（2）乙方應當對貨物的保管及使用方法進行技術交底。

（3）乙方應當明確告知配套使用產品的保質期限或有效期限。

第九條違約責任

1．甲方違約責任

（1）甲方逾期付款的，應當每日按逾期付款的千分之____向乙方支付違約金，且乙方有權暫停供貨；逾期付款達到應付貨款的____%以上并超過____日的，乙方有權解除合同。

（2）甲方無正當理由拒絕收（提）貨的，應當比照乙方逾期交貨承擔違約責任。

（3）甲方未按約定提供包裝物造成交貨遲延的，應當比照乙方逾期交貨支付違約金，交貨期限順延。

（4）由于甲方原因導致貨物交接地點或收貨人錯誤的，甲方應當承擔由此給乙方造成的損失，交貨期限順延。

（5）甲方未按合同約定履行其他義務給乙方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。

2．乙方違約責任

（1）乙方逾期交貨的，應當每日按逾期交貨價款的千分之____向甲方支付違約金；逾期交貨超過____日的，甲方有權解除合同。

（2）乙方交貨后被甲方依合同約定拒收或退貨的，乙方應當承擔逾期交貨的違約責任。

（3）乙方未按合同約定履行其他義務給甲方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。

第十條合同的解除

1．經雙方協商一致，可以解除本合同。

2．依法律規定或合同約定請求解除合同的一方，應當自解除事由發生之日起

________日內，以快遞簽收、公證送達等方式通知對方，否則喪失解除權。

第十一條通知與送達

1．雙方因履行本合同發出的通知、文件、資料，均按下列地址送達：

甲方：______________________________________________________________。

乙方：______________________________________________________________。

一方變更地址，應當及時書面通知對方，否則以原地址為準。

2．以郵寄方式送達的，寄件人應當在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內容。

第十二條爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，雙方可以協商或向北京市建設工程物資協會等部門申請調解解決；協商或調解不成的，按照下列第____種方式解決：

1．向___________________________人民法院提起訴訟；

2．向_________________________仲裁委員會申請仲裁。

第十三條其他約定

1．本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。

2．未盡事宜，經雙方協商一致簽訂補充協議。

3．雙方應當在簽訂合同時出示各自的營業執照副本，并將復印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人，應當提交授權委托書。

4．雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應當及時向對方通報不能履行合同的理由，并在____日內提供書面證明。

5．其他事項：____________________________________________________________________________ 。

甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________________

住所：________________________住所：________________________________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________________

建筑分包合同篇七

工程名稱：工業廠房工程

工程地點：市

合同編號：xx-珠（西）-011

（由設計人編填）

設計證書等級：

發 包 人：

設 計 人：

簽訂日期：年 月 日中華人民共和國建設部

監制

國家工商行政管理局發包人：

設計人：

發包人委托設計人承擔_工業廠房工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條 本合同依據下列文件簽訂：1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規定》。

1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

1.3建設工程批準文件。

第二條 本合同設計項目的內容：名稱、規模、階段、投資及設計費等見下表。序號分項目名稱建設規模設計階段及內容估算總投資（萬元）

費率 %設計費（元）

層數建筑面積（m2）

方案初步設計施工圖1

廠房（包括廠房土建及裝飾工程、自動噴淋及消火栓工程、給排水工程、消防自動報警工程、空氣調節及凈化空調、動力及照明工程）28500√√0000.00

包干2總圖工程（包括紅線內廠區圍墻及道路、廠區綠化、給排水及電力系統工程）注：具體設計范圍以發包人與業主簽訂的《 總承包合同》為準。

建筑分包合同篇八

甲方：________________

乙方：________________

根據《建筑流動資金貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業流動資金貸款，經貸款方審查同意發行，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條本合同規定_________年貸款額為人民幣（大寫）_________元，用于_________。

第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關貸款事項按辦法規定辦理。

第三條貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，利率為月息________‰，超計劃貸款的，超過部分利息為月息_______‰，逾期還款的加計利息_________%，挪用貸款的，對挪用部分加收罰息_________%。

第四條貸款方保證按照本合同的規定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。

第五條貸款方有權檢查貸款使用情況，檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。

第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規定，貸款方有權停止貸款、提前收回部分或全部貸款。

第七條借款方的擔保人是_________，對借款方歸還貸款本息承擔連帶責任。借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后_________個月內負責歸還。

第八條本合同有效期自_________年______月_____日起，至_________年____月______日為止。

本合同正本一式_________份，借款方、貸款方、保證方各執1份，副本_________份，_________、_________、_________等單位各執1份。

甲方：________________乙方：________________

日期：________________日期：________________

建筑分包合同篇九

發包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》 和《建筑安裝工程承包合同管理條例》及有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商簽訂本合同。

根據甲方與業主的總承包合同確定。乙方進場日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周內進場。終止日期根據工程進展甲方確定。

工程范圍：在業主規定甲方范圍內的 工程的模板工程。

包工、包工期、包質量、包安全承包方式，其具體目標如下：

1、包工：本工程設計施工圖和設計變更及增減工程量中所有定額內外用工。

2、生活用水、用電不進行定額用量包干，但在生活區內發現一次無人在場的長流水或長明燈 私自燒水做飯給予乙方元的處罰。

3、包工期目標：乙方必須甲方與業主總包合同的工期進度要求，因乙方原因造成工期的施工進度不能滿足業主要求，應承擔相應違約損失。

4、包質量目標：確保一次交驗合格。

（一）在合同承包范圍內，乙方完成規定的工作內容，且施工質量達到驗收標準，工期、安全及文明施工等達到甲方要求，勞務承包費用按建筑面積包干。

1、建筑面積按圖紙及現行國家規定的預算建筑面積計算方法計算，每平方米單價為元。

2、此包干價包括模板工程中的`釘子、鐵絲等施工用所需的輔材及全部木工機械所發生的費用。

3、本合同中由于設計圖紙變更、合同外工作導致無法按建筑面積計算的工作量按實簽證并雙方現場協商計價。

4、本包干價中包括乙方用于現場管理的全部費用（不含稅）。

1、結算：本工程勞務費用按六層一結算，結算完成工程量的 %，主體完工付工程量的 %，剩余部分主體驗收合格后 日內全部付清。

2、付款方式：每次結算完成后的7日內以現金支付或銀行轉賬，乙方需開具收據。

1、乙方必須確保承包范圍內的分部分項工程質量達到《國家建筑安裝工程質量驗收評定標準》的合格等級。凡不符合國家驗收規范及甲方要求，甲方有權令乙方返工，返工的所有工料費用由乙方負責并承擔甲方工期損失。

2、甲方質檢員在施工過程中或驗收評定時提出的整改意見，乙方必須照章執行，對拒不執行整改意見的，或整改不及時的，或整改后仍達不到質量要求的每次罰款1000元。

3、項目質檢員按照《國家建筑安裝工程質量驗收評定標準》進行驗收，要求所有分項工程必須達到國家規定標準。

1、乙方必須建立健全的安全組織機構，設立安全負責人及班組兼職安全員，配合甲方做好進場及日常安全工作。

2、乙方必須定期做好班內安全教育，使班組人員均有很強的安全意識。

3、乙方必須嚴格執行國家、地方和項目部制定的安全操作規程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。

甲方職責：

甲方指派 為現場負責人。

1、甲方為乙方提供生活和生產臨建。包括管理人員住房兩間，辦公室一間，工人住房若干，工人食堂一棟；生產臨建包括鋼筋棚及木工棚等。

2、乙方員工上崗前，甲方組織有關人員對乙方人員進行入場教育培訓。

3、甲方根據生產情況安排乙方工作，并對乙方進行分部分項工程技術交底及技術指導，解決施工中遇到的技術難題。

4、甲方為乙方提供必要的材料及大型施工機械，如攪拌機、塔吊等。

5、甲方負責提供施工用水用電接到施工現場的材料，其中水接至各用水點；電接至鋼筋棚及木工棚總閘，樓層用電接至各樓層總配電箱。

6、按合同的約定結算及支付勞務費用。

7、負責配備安全防護設施（安全帽等勞保用品由乙方負責）。

乙方職責：

1、負責組織思想品質及技術水平等各方面均合格的施工管理及勞務人員，特種作業人員必須持證上崗。

2、負責編制承包范圍內各分部分項工程的施工方案。

3、負責編制實際使用的工程材料及周轉材料計劃，并在使用前一周書面報甲方。按甲方的材料管理辦法領用、保管、歸還材料及機具。

4、配合其它工種的工作，不得因乙方原因造成其它工種的返工。 十一、附則

1、本合同未盡事宜，雙方本著平等互利，相互理解的原則另行協商。

2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字畫押后生效。結清全部勞務款項后自行失效。

甲方： 乙方：

簽訂時間：

簽訂地點：

建筑分包合同篇十

20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人z某、c某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，z某和c某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過z某、c某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與z某、c某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

我們接受委托后，經周密調查，掌握z某被告的工程項目經理、c某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同z某和c某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴z某、c某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。

訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。

因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。

建筑分包合同篇十一

工程項目名稱：

工程地點：

甲方（建設單位）：

地址：

法定代表人（委托代理人）：

乙方（施工單位）：

法定代表人（委托代理人）:

地址：

丙方（安全文明費專用帳戶銀行）：

地址：

法定代表人（委托代理人）：

丁方（建設工程安全生產監督機構）：

湖南省住房和城鄉建設廳 監制

根據《關于進一步加強我省建筑工程安全防護文明施工措施費使用管理的通知》規定，（以下簡稱“甲方”）、（以下簡稱“乙方”）、（以下簡稱“丙方”）、 （以下簡稱“丁方”）四方在協商一致的基礎上，就 工程安全防護文明施工措施費（以下簡稱“安全文明費”）支付事宜訂立本協議，并嚴格遵照執行。

第一條 乙方必須在建設工程辦理安全受監手續時，在丙方開設建筑工程安全文明費專用帳戶（以下簡稱“專用帳戶”），該帳戶內專項資金只能用于建筑工程施工現場安全防護及文明施工。

第二條 乙方在丙方開設專用帳戶時應如實提供以下資料：

（一）營業執照（正本）、機構代碼證（正本）、資質證書、稅務登記證等；

（二）存款人的基本存款帳戶開戶登記證以及相應的證明文件，包括項目中標通知書、已備案的施工合同、主管部門批文、 、等；

（三）法定代表人的身份證或委托代理人的身份證及委托書。

第三條 甲方必須按文件要求及施工合同約定，分階段提前一個月足額存入安全文明費，并將情況及時向丁方報告。

第四條 乙方在從專用帳戶支取安全文明費時，必須先向丁方提出支取申請，由丁方根據施工現場施工安全質量標準化適時評價情況簽署支取意見后，再向丙方申請支取。

第五條 丙方應根據丁方的支取意見，通過專用帳戶，將安全文明費劃到乙方的基本帳戶或其項目帳戶。

第六條 甲方如未及時向乙方專用帳戶存入安全文明費，乙方應書面通知甲方，并報告丁方。甲方接到乙方的書面通知后，應及時組織資金足額存入乙方的專用帳戶。若甲方未按期足額存入資金的，乙方有權采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承擔。

第七條 丁方應定期對專用帳戶安全文明費存撥情況進行檢查，丙方應予配合。

第八條 丙方要對專用帳戶資金的支出進行嚴格監督，發現乙方有挪用或其他不法行為的，應立即停止劃轉款項，并及時向丁方報告。

第九條 甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，動用專用帳戶資金用于其他開支。

第十條 丁方應嚴格監督甲、乙、丙三方按本協議履行各自義務。

第十一條 乙方不得利用專用帳戶規避其它法律責任。

第十二條 丙方有下列情形之一的，由丁方及時告知，情節嚴重的，丁方可撤消乙方在丙方開立的專用帳戶，并會同當地人民銀行、銀監局等部門依法進行處理：

（一）不及時劃撥安全文明費的；

（二）不按協議約定履行相關義務的；

（三）監督不力，致使專用帳戶資金挪為他用的；

（四）與甲、乙方合謀違反本協議約定的；

（五）其他違反本協議約定內容的。

第十三條 丙方遇到法院凍結、劃撥專用帳戶資金時，應告知法院辦案工作人員該帳戶的性質，并及時通知丁方，必要時由丁方會同相關人民法院協調處理。

第十四條 四方約定的其他內容：

第十五條 乙方已經完成施工合同約定的工程任務，經甲方書面同意并經丁方確認后，可結清專用帳戶余額，做好專用帳戶銷戶，本協議關系終止。

第十六條 本協議自四方簽字并蓋章后生效。

附件一：建設工程安全防護文明施工措施費項目清單

附件二：乙方安全防護、文明施工措施費用支取申請表

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

年 月 日

年 月 日

丙方（公章）：

丁方（公章）：

法定代表人（委托代理人）：

年 月 日

年 月 日

建筑分包合同篇十二

司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（以下簡稱《民訴解釋》）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規定不明確且存在法律適用的爭議。20xx年12月18日，最高人民法院審判委員會第1636次會議通過的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規則，具體闡述如下： 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現狀

我國法律最早對合同糾紛管轄進行規定的是1982年《中華人民共和國民事訴訟法（試行）》，該法第23條規定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現諸多爭議。

（一）程序法與實體法關于合同履行地的規定不統一

程序法和實體法關于合同履行地的規定相差甚遠，存在很大的脫節。

民事訴訟法對于合同履行地沒有具體規定，1992年《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內容龐雜沒有規律可循，甚至出現了最高院批復前后矛盾的情況。

《合同法》等實體法則對合同履行地進行了具體規定，《合同法》第62條第3項規定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。《合同法》根據合同當事人雙方的權利義務分配和履行確定合同履行地。

（二）司法裁判中的混亂

由于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據合同法第六十二條的規定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現象不斷出現。 二、《民訴解釋》對于合同履行地的確定規則

針對上述存在的問題，《民訴解釋》確立了一個簡便的合同履行地認定規則，即以程序法的規定為原則結合實體法內容，確定合同履行地。

（一）合同履行地的確定規則

《民訴解釋》第18條規定：合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進《合同法》第62條第3項的規定明確了合同履行地的確定規則，即除法律的特別規定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。

（二）合同履行地確定規則的具體適用

《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。

“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的責任承擔形式確定合同履行地，應當根據當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。

根據條文關于合同履行地的確定規則，履行義務需要結合實體法的內容確定。實體法中，合同的履行是指債務人作出作為債務內容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。

針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上合同履行地的法院均有管轄權的，依照《民事訴訟法》第35條的規定確定管轄法院。

《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認定規則，使得合同法中關于合同履行地的規定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。

建筑分包合同篇十三

甲方：

乙方：

為加快園區的工程施工進度，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。

一、 工程內容

灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。

二、 工程承包單價及結算方式

1、人工挖土方：8元

2、ｃ10墊層： 2303

3、ｃ25砼基礎地梁構造柱等： 2603

4、 砌磚： 268元3

5、模板制安： 26元㎡

6、鋼筋制安： 4300噸

7、粉刷：18元㎡

8、回填土：4元

9、內外腳手架：6.5元㎡

10、灌注樁：95元

結算方式：各項目工程量以實際完成數量為準，另加18%施工企業管理費。

三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。

四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。

五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規范和質量標準，工程質量必須全部達到合格，如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。

六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。

七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業標準。

八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協議為一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。

甲方簽字（蓋章）：

乙方簽字（蓋章）：

簽訂日期

建筑分包合同篇十四

合同糾紛管轄法院

1、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經約定管轄的，以約定為準。

2、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

3、民事訴訟法第24條

因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

4、民事訴訟法第25條

合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。

5、民事訴訟法第38條

人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。 人民法院對當事人提出的異議，應當審查。

異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的，裁定駁回。

6、民事訴訟法第241條

因合同糾紛或者其他財產權益糾紛，對在我國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，

如果合同在我國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在我國領域內，

或者被告在我國領域內有可供扣押的財產，或者被告在我國領域內設有代表機構，

可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。。

深圳律師：黃華(12年律師經驗)

律師咨詢：132，4296，6417(免費)

執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)

律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈a座14層

建筑分包合同篇十五

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

1、承包事項：

2、承包方式：平米包干，元/m2，總建筑面積為： m2，總價款為： 元。大寫： 。

3、承包范圍：工程技術資料的填寫、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

4、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書機、釘書釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

5、工作分工

乙方要保證資料填寫、整理與工程進度同步，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。 ①檢驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關資料的填寫并送試驗室承辦檢驗試驗工作。

②資料編制填寫：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫。 ③資料簽字由乙方找相關人員簽字，要求與工程同步。

④分包工程技術資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術資料，并整理歸檔。

6、結算

地下室頂板結構封頂后付全部資料費的30%，主體結構封頂后付全部資料費的40%，竣工驗收備案后付全部資料費的30%。

7、資料整理要保證驗收合格。

8、乙方進入現場要遵守甲方的各項規定。合同履行期間，乙方進入施工現場要戴好安全帽并按規劃的路線行走，防止出現人身傷亡事故。

甲方負責人： 乙方負責人：

20xx年8月25日 20xx年8月25日