合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

憑樣品買賣合同和定作合同篇一

服裝定作(買賣)合同????

合同編號：________________

定作人（買方）：_________（甲方）

承攬人（賣方）：_________（乙方）

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝：

│身長││褲長││服裝名稱│數(shù)量│金額│

│上腰││裙長│││││

│中腰││腰大│││││

│下腰││開檔│││││

│前胸││下檔││合計(jì)│││

│后背││中檔││來料名稱│數(shù)量│金額│

│肩寬││褲角│││││

│過肩││膝蓋│││││

│袖長││腿肚││布樣或式樣│

├────┼─────┼───┼────┤│

│袖口││臀圍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│領(lǐng)大││領(lǐng)高│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│帽大││臺肯│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│前腰積││下乍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

&

憑樣品買賣合同和定作合同篇二

承攬人：

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

雙方根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條：甲方按下表所列要求定作或購買乙方服裝：

身長褲長服裝名稱數(shù)量金額

上腰裙長

中腰腰大

下腰開檔

前胸下檔合計(jì)

后背中檔來料名稱數(shù)量金額

肩寬褲角

過肩膝蓋

袖長腿肚布樣或式樣

袖口臀圍

領(lǐng)大領(lǐng)高

帽大臺肯

前腰積下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥取衣日期________年____月____日

預(yù)付訂金：￥

尚欠余款：￥

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。

申請仲裁委員會仲裁

依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項(xiàng)：

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方：乙方：

經(jīng)辦人：身份證：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

________年____月____日

憑樣品買賣合同和定作合同篇三

定作人(買方)：_________(甲方)

承攬人(賣方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)()、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)()(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第()項(xiàng)處理。

(1)申請_________仲裁委員會仲裁;()

(2)依法向人民法院提起訴訟。()

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

憑樣品買賣合同和定作合同篇四

買賣合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標(biāo)的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。

但在司法實(shí)踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢nec加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

一是確定案件的管轄問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權(quán)。而買賣合同中，雙方當(dāng)事人沒有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣人如果不能及時(shí)供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產(chǎn)過程不需買方制約，賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標(biāo)的物是在合同生效后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權(quán)處分，只有在定作人超過兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在合同成立時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

憑樣品買賣合同和定作合同篇五

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著誠實(shí)信用、平等互利的原則，就服裝定作事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條?定作標(biāo)的物

1.貨號：____________________。

2.名稱：____________________。

3.面料質(zhì)地：________________。

4.顏色：____________________。

5.數(shù)量：____________________。

第二條?定作物質(zhì)量

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雙方商定定作物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)符合第一條中有關(guān)名稱、面料質(zhì)地及顏色等規(guī)定的要求。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)方法

定作物質(zhì)量系用____________方法檢驗(yàn)。

第三條?定作物包裝

1.定作物的包裝物由乙方提供并承擔(dān)包裝費(fèi)用。

2.定作物包裝標(biāo)準(zhǔn)為：____________________。

第四條?承攬方式

1.乙方以自己的材料、設(shè)備、技術(shù)和勞力完成定作物。

2.甲方選擇定作物款式及面料。

3.乙方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。

第五條?定作物交付方式及期限

1.定作物交付的方式為：乙方送貨。

2.到貨地點(diǎn)：乙方將定作物送至____________。

3.定作物交付期限為：本合同簽署之日起____日內(nèi)。

4.定作物交接手續(xù)：甲方應(yīng)于收貨時(shí)簽署定作物交接清單。

第六條?定作物驗(yàn)收

1.甲方收到定作物時(shí)，應(yīng)立即對定作物的質(zhì)量、顏色、數(shù)量及包裝進(jìn)行驗(yàn)收，并于____個(gè)工作日內(nèi)提出書面異議。甲方未于前述期限內(nèi)提出書面異議，視為定作物質(zhì)量、顏色、數(shù)量及包裝符合合同規(guī)定。

2.甲方提出書面異議后，乙方應(yīng)按甲方要求對定作物進(jìn)行修改或退換。

第七條?報(bào)酬支付

1.報(bào)酬

定作服裝單價(jià)為人民幣_____元整(大寫：_____)每套，共計(jì)人民幣_____元整(大寫：_____)。

2.支付方式

甲方以_______________方式支付貨款。

3.支付期限

(2)甲方對定作物驗(yàn)收合格之日起_____個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣_____元整(大寫：_____)。

第八條?定作物風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

1.風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的約定

定作物交付給甲方之前，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān);甲方收到定作物之后承擔(dān)已收定作物的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

2.遲延交貨或拒收定作物的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

(2)非因不可抗力或乙方原因，甲方拒絕接收定作物，定作物風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任于本合同規(guī)定的交付日轉(zhuǎn)移。

第九條?違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任

(2)甲方違反合同規(guī)定拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付報(bào)酬的義務(wù)，并賠償乙方因此所受的損失。

2.乙方違約責(zé)任

(1)乙方不能交貨，應(yīng)向甲方退還所收報(bào)酬，并支付不能交付部分報(bào)酬的?%作為違約金。

(2)乙方所交付定作物質(zhì)量、顏色、數(shù)量及包裝不符合同規(guī)定，如甲方同意接收，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);如果甲方不同意接收，應(yīng)根據(jù)定作物具體情況，由甲方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用，乙方不能修理或者不能調(diào)換的，按不能交貨處理。

(3)因定作物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，乙方應(yīng)支付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分，因包裝不符合規(guī)定造成定作物損壞或滅失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第十條?權(quán)利的保留

任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利或放棄追究對方的任何責(zé)任，不應(yīng)視為放棄對對方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。

第十一條?爭議的解決

(1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;

(2)依法向____人民法院提起訴訟。

第十二條?合同生效及其它

1.本合同于雙方授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起生效。

2.本合同正本文字為中文。

3.本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

憑樣品買賣合同和定作合同篇六

定作人(買方)：_________(甲方)

承攬人(賣方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條 甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

上腰裙長

中腰腰大

下腰開檔

前胸下檔合計(jì)

后背中檔來料名稱數(shù)量金額

肩寬褲角

過肩膝蓋

袖長腿肚 布樣或式樣

袖口臀圍

領(lǐng)大領(lǐng)高

帽大臺肯

前腰積下乍

后腰積

合計(jì)金額：￥

預(yù)付訂金：￥取衣日期 年 月 日

尚欠余款：￥

第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號內(nèi)打√)。

第三條 驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

第五條 爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。

(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第六條 其它約定事項(xiàng)：_________

第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________

經(jīng)辦人：_________ 身份證：_________

聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

憑樣品買賣合同和定作合同篇七

聯(lián)系電話：

營業(yè)地址：

乙方：

聯(lián)系電話：

營業(yè)地址：

一，甲方指定乙方代理其航空，海運(yùn)，陸運(yùn)，快遞等運(yùn)輸服務(wù)和運(yùn)費(fèi)到付服務(wù)。

二，雙方的權(quán)利和義務(wù)：

甲方的權(quán)利：

甲方需要國際運(yùn)輸?shù)呢浳铮碛靡曳降膬?yōu)質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)。

甲方享有獲取貨物的免費(fèi)跟蹤，查詢，索取簽收記錄(指快遞)的權(quán)利。

由于乙方的過失造成甲方貨物丟失，損毀等情況下，甲方在收貨時(shí)即時(shí)提出異議，有提出索賠的權(quán)利。

乙方的權(quán)利：

乙方享有依照協(xié)議收取運(yùn)費(fèi)的權(quán)利。

乙方有檢查貨物的合法性及包裝的權(quán)利。

若甲方稱量填寫重量有誤，乙方有權(quán)更正。

甲方的義務(wù)：

在發(fā)貨前以電話或傳真(貨物托運(yùn)書)通知乙方到指定地點(diǎn)提取貨物，或送貨到乙方指定地點(diǎn)。

在約定的時(shí)間內(nèi)備好貨物及資料。包括：妥善做好貨物的內(nèi)外包裝;詳細(xì)的貨物托運(yùn)書并聲明貨物價(jià)值;以英文正確完整地填妥運(yùn)單(快遞貨物);所有非文件類物品，必須以英文填寫好商業(yè)發(fā)票，裝箱單;某些特殊物品，須按中國海關(guān)和目的地國海關(guān)的要求，備妥必要的清關(guān)文件。

乙方的義務(wù)：

接到通知后，及時(shí)上門提取甲方發(fā)運(yùn)的貨物，或在甲方送貨上門時(shí)，作好接貨工作。

及時(shí)操作貨物，安全，及時(shí)，準(zhǔn)確地將貨物運(yùn)至指定的目的地，快遞須派送到門，取得簽收記錄。

接受甲方的電話查詢，及時(shí)查看電腦系統(tǒng)，并給出貨物跟蹤信息。

對有問題的快件，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并跟蹤處理直至問題解決。

每15天告知甲方運(yùn)費(fèi)金額。

三，禁運(yùn)物品：

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)禁止運(yùn)輸?shù)奈锲贰?/p>

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)液體，有毒，易燃，易爆，腐蝕性或其它任何危險(xiǎn)品。

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)貨物途經(jīng)國或目的地國家禁止運(yùn)輸或進(jìn)口的物品。

乙方有權(quán)拒絕承運(yùn)如盜版，侵權(quán)等任何不合法的物品及中國海關(guān)禁止出口的物品。

若甲方托運(yùn)任何禁運(yùn)品，所引起的一切后果由甲方自負(fù)。包括運(yùn)費(fèi)，退運(yùn)費(fèi)用，訴訟費(fèi)，律師費(fèi)，沒收貨物，罰款等以及任何法律制裁。

四，甲乙雙方承認(rèn)并遵守以下條款：

重點(diǎn)聲明：

對于甲方提出的索賠，乙方有義務(wù)代理受理;按照華沙公約，每票貨物賠償最高限額為100.00美元。但在甲方運(yùn)費(fèi)給付前，乙方對于任何索賠申請可不受理。聲稱索賠之金額不得與運(yùn)費(fèi)抵銷。

2，甲方因發(fā)現(xiàn)托運(yùn)的貨物有損毀或遺失的情況需要索賠時(shí)，必須向乙方提供相關(guān)的證據(jù)，否則乙方有權(quán)拒絕受理。

3，乙方可以接受按照甲方要求和指示代做貨物裝箱單，商業(yè)發(fā)票，但如果因此造成報(bào)關(guān)，清關(guān)上的問題慨由甲方負(fù)責(zé)。

4，乙方接受甲方每票貨物的托運(yùn)時(shí)，如沒有委托乙方代理目的地清關(guān)時(shí)，乙方對貨物在目的地清關(guān)不負(fù)任何責(zé)任。

5，若甲方托運(yùn)貨物需要保險(xiǎn)，需要特別聲明，并另付費(fèi)用(貨值的千分之二)，如貨值較大我司建議乙方購買保險(xiǎn)。

6，甲方須繳付因清關(guān)所造成的倉儲費(fèi)，商檢費(fèi)等海關(guān)所收費(fèi)用。

7，對于確因不可抗力因素和非乙方原因而延誤貨物運(yùn)輸，乙方不承擔(dān)責(zé)任。乙方有義務(wù)及時(shí)通知甲方貨物因不可抗力因素(如：地震，海嘯，罷工等)造成延誤的事實(shí)，并爭取有效措施努力補(bǔ)救。

五，付款條件：

雙方同意本協(xié)議簽署后，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算采取月結(jié)方式。乙方每月5號前提供上月對賬單給甲方，甲方在收到帳單后一周內(nèi)對帳且蓋章確認(rèn)回傳，并在當(dāng)月10號前將所有費(fèi)用支付給乙方。逾期每日收違約金1%(百分之一)。

如未到結(jié)算期但甲方應(yīng)付乙方運(yùn)費(fèi)金額超過人民幣萬元整，小寫：_________(該限額同樣適用于外幣折算人民幣)則必須馬上結(jié)清，甲方在收到帳單后2天內(nèi)對帳并付款。逾期每日收取違約金1%(百分之一)。

付款必須匯入我司指定的帳號或由我司財(cái)務(wù)部門出具法人證明的指定人員。

如甲方需乙方提供墊付款服務(wù)，甲方應(yīng)在乙方墊款日七日內(nèi)將墊付款付到乙方的帳上。

六，價(jià)格變動：

乙方有權(quán)根據(jù)市場行情，按國家法規(guī)對運(yùn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在發(fā)貨前通知甲方。

七，協(xié)議履行：

甲乙雙方任何一方不履行本協(xié)議，另一方有權(quán)終止代理關(guān)系。但對于甲方，不影響運(yùn)費(fèi)的正常支付;對于乙方，有義務(wù)受理貨物查詢跟蹤或索賠，直至貨物簽收或索賠結(jié)案。

八，有效期：

本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期自簽字日起一年有效。協(xié)議到期后，如雙方無異議，可以繼續(xù)生效。其它未盡事宜，由雙方另行友好協(xié)商解決。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。各份具有同等法律效力。

甲方：乙方：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

日期：日期：

憑樣品買賣合同和定作合同篇八

范本合同編號：_________定作人(買方)：_________(甲方)承攬人(賣方)：_________(乙方)雙方根據(jù)(合同法)、(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法)等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。

(1)申請_________仲裁委員會仲裁；

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第六條其它約定事項(xiàng)：_________

憑樣品買賣合同和定作合同篇九

合同編號：________________

定作人(買方)：_________(甲方)

承攬人(賣方)：_________(乙方)

雙方根據(jù)《民法典》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

│身長││褲長││服裝名稱│數(shù)量│金額│

│上腰││裙長│││││

│中腰││腰大│││││

│下腰││開檔│││││

│前胸││下檔││合計(jì)│││

│后背││中檔││來料名稱│數(shù)量│金額│

│肩寬││褲角│││││

│過肩││膝蓋│││││

│袖長││腿肚││布樣或式樣│

├────┼─────┼───┼────┤│

│袖口││臀圍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│領(lǐng)大││領(lǐng)高│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│帽大││臺肯│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│前腰積││下乍│││

├────┼─────┼───┼────┤│

│后腰積│││││

│合計(jì)金額：￥│││

├──────────────┤││

│預(yù)付訂金：￥│取衣日期│年月日│

├──────────────┤││

│尚欠余款：￥│││

第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(由甲乙雙方選擇一種標(biāo)準(zhǔn)，在括號內(nèi)打√)。

第三條驗(yàn)收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時(shí)，按以下第項(xiàng)處理。

(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________