隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

檢驗委托合同協議書篇一

乙方(檢測機構)：

檢測機構編號：

根據《建筑工程資料管理規程》、《云南省建設工程質量檢測管理規定》等法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方就本建設工程檢測事宜協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

1.1工程名稱：大唐丘北趕馬路風電場道路工程

1.2工程地點：丘北縣舍得鄉

1.3結構類型：級配碎石基層、泥結碎石路面

1.4監督單位：中國水利水電建設工程咨詢中南公司云南丘北趕

馬路風電工程監理部

1.5開工日期：20__

1.6其它：

第二條：檢測項目

甲方委托乙方的檢測項目：

□原材料檢測□壓實度檢測□彎沉檢測

□砼、砂漿強度檢測□砂漿配比試驗□砼配比試驗

□其它：

第九條爭議的解決方式

雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可向

當地法院進行起訴。

第十條附則

本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

本合同一式二份，甲方執一份，已方執一份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：聯系人：聯系人：

聯系人手機：聯系人手機：合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：

檢驗委托合同協議書篇二

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》等有關規定，為明確雙方在施工全過程中的利益、義務和經濟責任，經雙方協商簽訂本合同。

一、承包范圍及內容

1.工程地址：蘭溪墩頭開發區

2.工程項目：蘭威體育用品有限公司三號廠房

二、承包方式

包工按圖紙規定施工。

三、工程款計算方法

工程造價：約 萬元，工程量清單計價表中綜合單價為結算綜合單價，其余項目綜合單價按工程量清單計價表中的綜合單價結算，工程量按實計算，單價不變。

四、付款方式

付款方式：

五、工程開工時間及竣工時間

工程開工時間：

工程竣工時間：

六、工程質量及材料要求

1、本工程必須按圖紙施工達到合格等級，如達不到合格等級的，乙方須返工，直到達到合格為止。

2、所提供的機械設備必須滿足工程需要，限期內不到位的，予以清退責任人，并沒收全部履約保證金。

3、業主將推行質量社會群眾監督制度，公開主要技術指標，接受社會群眾監督。如施工單位被舉報三次，且調查屬實，業主有權將施工單位清除出場。

七、工程監督

該工程由 甲方 實施監督，乙方必須按合同文件規定的范圍內指導進行施工，并接受社會監督。乙方必須加強安全監理，做到安全施工。

1、本合同一式

2、本合同自雙方簽字之日起生效。

3、本合同所含條款如對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況，再作協議，經審定后作為本合同的附件，以便共同遵守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

檢驗委托合同協議書篇三

甲方(買方)：

乙方(賣方)：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎上，就建筑工程建筑砂漿采購事宜商定訂立本合同。

一、使用砂漿的工程概況

、工程名稱：

2、工程地點：

3、建設單位：

4、施工單位：

5、建筑面積：

6、供貨時間：

二、材料價格明細計算表

備注：乙方保證所供材料在施工當中不出任何質量問題。

三、雙方職責：乙方供料及時不影響施工進度。貨至甲方施工現場由甲方負責裝卸。甲方指定的收貨人為 。收貨人在乙方送貨單上簽字代表甲方公司行為。

四、付款方式：按月付款：每月25日甲乙雙方核對當月供貨量及金額，甲方于次月 _日前支付上月貨款的 _%。

五、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。簽字生效。未盡事宜協商解決。

甲 方 簽 字： 乙 方 簽 字：

身份證號碼： 身份證號碼：

電 話： 電 話：

年 月 日

檢驗委托合同協議書篇四

你好，建筑工程發生糾紛難以避免，想要提起上訴的話，這時候就需要上訴狀了，以下就是建筑工程上訴狀范文，供您參考：_________________

上訴人：_________________

被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

上訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現提出上訴。

上訴請求：_________________

上訴理由：_________________

此致

人民法院

附：_________________本上訴狀副本份

上訴人：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

[填寫說明]

1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。

2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認定事實不清，主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。

[注意事項]

1、上訴只能采用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀，則視為未提出上訴。

2、上訴是當事人享有訴權，一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。

檢驗委托合同協議書篇五

發包方（甲方）：xx公司承包方（）：工程根據需要由提供勞務。根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規，遵守平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程事項協商一致，訂立本合同，共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、工程工期：________年____月____日開工， ________年 ____月 ____日竣工，工期 ____日歷天。

二、合同價款

1、本合同實行單價承包方式。

2、本合同價格包括：

a、工程實體施工費；

b、施工隊進出場費、施工人員伙食費;

c、本工程所需機械設備及甲供材料、設備的進出場裝卸車；

d、現場各種措施費；

e、工人勞動保險費；

f、建筑業稅金；

g、利潤

三、承包方式：包清工（或包清工，包輔材、消耗材料，包機械、工具）。

1、甲方提供材料如下：（或見甲供材附表）。甲供材料之外其它材料為乙供。

2、提供材料如下：

等（或見甲供材附表）。

3、甲供材料現場損耗量參照20定額消耗量進行控制，超出部分以甲方實際采購價格進行賠償。

四、付款方式

1、進度款按月完成工程量價款的50%支付。下月____日前核算出工程量，1____日前支付進度款。

2、工程完畢驗收合格后，配合甲方進行現場收量，雙方簽字確認后進行結算。結算書確認后，一個月內付至工程款的95%。

3、甲方預留工程結算總價的5%作為質量保證金，質保期________年。保修期自工程驗收合格之日算起。________年后，工程無質量問題，甲方在一個月內付清剩余工程款（質保金不付利息）。

4、工程款的支付方式為現金或支票。每次收款時出具收款證明(收條)，并提供發票。不能提供發票情況下，甲方代扣代繳，稅率為 2 %。

5、工程進度款必須由合同簽約人進行領取。

五、變更及簽證

1、合同中已有適用的綜合單價，按照合同中已有的綜合單價確定。

2、合同中有類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定。

3、合同中沒有適用或類似的綜合單價，由承包人提出合理的綜合單價，經發包人確認后執行。但原則上不能影響工程進度。

4、甲方如用零工以甲方現場項目負責人簽證數量為準，按

元工日（10小時）計算。

六、甲方責任

1、按國家頒發及圖紙要求的質量檢驗評定標準驗收工程。

2、提出施工進度計劃及要求。

3、提出施工場地清潔衛生及文明施工的程序和要求。

4、施工前向進行技術安全交底。

5、管理和監督施工，負責與建設單位、監理單位的協調工作。

6、協調各施工隊間的交叉施工工作。

七、責任

1、嚴格按施工圖及國家頒布的規程規范及操作規程進行施工，工程質量必須達到國家頒發的質量評定標準的優良標準并在合同期內完成設計圖紙中的全部內容。返工損失費用由自負。

2、生活費、交通、醫療、進出場費用自理。

3、在甲方的聯系協調下自行接通水電管線。

4、遵紀守法，遵守廠規、廠紀及社會治安管理條例等，由于引起的不良行為后果自負。

5、按甲方要求完成進度計劃，創建文明工地。

6、在工程質量、工期、安全及文明施工方面向甲方全面負責。

7、派駐現場負責人為：

，負責施工現場的管理、協調工作。施工代表的行為即代表行為，行使除領取工程款外的其他簽字權。

8、服從建設單位和甲方對現場的管理，嚴格遵守各項管理制度，做到安全生產和文明施工。

9、應與其他施工隊伍密切配合，不得耽誤安裝的正常施工。

10、在施工期間因原因發生的所有人身傷亡事故及由此發生的一切費用由負擔。1

1、進場前向甲方提供特殊工種上崗證復印件。1

2、負責甲供材料的領料、廠區內裝卸車及材料廠區內保管。施工中，提供甲供材用量計劃，由甲方批準后采購。工程竣工結算時根據實領量參照提供的甲供材用量計劃與竣工結算用量對比，施工用量超過竣工結算量（含損耗）部分，按市場采購價從結算款中扣回。工程結算時，甲供材部分及甲方承擔的工程內容，不計取保管費、配合費等一切其它費用。1

3、其余未盡事宜嚴格按照公司管理規定執行。1

4、因自身原因中途退場，所完成的工程，甲方不付任何費用，且沒收全部履約保證金。

八、工程質量與驗收

1、必須嚴格按照施工圖紙及國家頒發的現行規范、規程和標準進行施工，并接受甲方和建設單位派駐代表的監督，確保工程達到優良等級。

2、施工中如發現與圖紙或建設單位要求不符情況時，應及時向甲方通報，不得擅自處理。否則由此造成的不良后果由自行承擔。

3、隱蔽工程必須經甲方現場代表認可后，由監理代表、建設單位代表共同檢查驗收簽字后，方可進行下道工序的施工。

4、施工中發生質量事故，應及時報告甲方代表，不得擅自處理。

5、承包方應嚴格按照建筑工程施工規范及質量驗收標準進行施工，嚴格按照甲方要求施工，并對已完工程進行質量驗收。承包方不得隨意降低質量標準，工程質量必須達到優良。如出現質量問題或缺陷，承包方應按甲方要求無條件返工或返修，直至達到甲方的質量驗收標準，并承擔因此引起的一切費用，同時甲方有權進行處罰，罰款起點500元。

6、工程竣工后保修期按中華人民共和國國務院第279號令《建設工程質量管理條例》的有關規定執行。

7、在質保期間發生因質量原因造成的返修，必須在甲方指定的時間內完成。否則，甲方有權指定其它施工單位進行返修并從質保金中扣除雙倍的返修費用。

九、違約責任：

1、工程質量不符合合同規定，按違約處理，扣除總造價的3%。負責無償修理或返工，由此造成逾期交付的由承擔一切損失。

2、不得向他人轉包本工程。如在施工過程中發現有轉包行為，甲方有權終止本合同，并要求承擔由此造成的一切損失。

3、提供施工人員不能滿足工程需求且經甲方督促不能及時補充情況下，甲方有權安排其它隊伍進場施工。情節嚴重的，甲方有權將清除出場。新入場隊伍的施工費用在承包范圍結算款中雙倍扣除。若被清除現場，所完成工程甲方不付任何費用，且沒收全部履約保證金。

4、必須保證按甲方要求的工期竣工，工期每拖期一天，甲方扣除合同價1%工程款。

5、任何一方違反合同規定，由雙方協商解決。解決不了時，可向____市仲裁機關申請仲裁。

十、安全施工：必須嚴格按照施工安全技術操作規程規定規范施工，采取嚴格的安全防護措施，執行甲方項目部安全管理措施，承擔由于自身安全措施不利造成的傷亡事故的責任和所發生的費用。十

一、其它條款：

1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，待工程竣工、工程款結算付清尾款自動失效。

2、本合同簽訂后任何一方如提出修改建議需經雙方協商一致后，可簽定補充條款，作為本協議的補充條件，具有與本合同同等法律效力。

3、雙方簽訂合同前，向甲方交納

元作為履約保證金，保證金不付利息，承包方按合同施工并結算確認后返還。

4、必須執行甲方或建設單位下發的文件指令，如對其有異議可在____日內以文字形勢澄清，否則造成的后果由全部負責。

5、其他未盡事宜雙方協商解決。

6、本合同中建設單位指“xx公司”。

7、本合同附件：

（1）安全協議

（2）項目管理規定

8、本合同一式肆份，甲方執叁份，執一份。甲方：xx公司（章）

：授權委托人（簽字）：

授權委托人：（簽字、手印）________年____月____日

________年____月 ____日

檢驗委托合同協議書篇六

甲方（發包方）：乙方（承包方）：根據《民法典》等有關法律規定，為明確雙方權利義務關系，經友好協商甲乙雙方就乙方承包甲方集中供熱換熱站站房土建工程等相關事宜達成如下協議，雙方承諾共同遵照執行：

一、工程概況:

1、工程名稱：集中供熱改擴建工程

2、工程地點：

3、工程承包范圍：換熱站設計圖紙范圍內的土建施工

二、工期（日歷日）要求:

1、開工日期：________年____月____日

2、竣工日期：________年____月____日

3、總工期：天。

三、質量標準：合格

四、工程承包方式及工程內容：

a、工程承包方式：包工包料單價元（建筑面積、含稅價）

b、換熱站土建工作內容：放線、土方開挖及外運、混凝土澆筑、基礎防腐回填、換熱站房砌筑、內外墻抹灰及裝飾裝修、設施恢復、工程資料整理、施工現場的安全等。施工中所造成的非正常損失均由乙方承擔。

五、合同價款及付款方式：

（1）合同價款：工程總價圖紙設計建筑面積215;元

（2）付款方式：基礎施工及回填完畢____日內付工程總造價的%；房屋主體完工付____日內工程總造價的%；工程竣工驗收合格，乙方向甲方提供完整詳細的資料及全額工程發票后____日內付工程總造價的%。剩余%作為質量保修金，在房屋投入使用滿________年后如無質量問題付清。

六、雙方駐工地代表：

1、甲方項目負責人：聯系方式：

2、乙方項目負責人：聯系方式：

3、上述人員如有變動，雙方均應以書面形式通知對方。

七、甲方工作：

1、甲方負責在開工前辦理好現場開挖、安全交底等相關手續。

2、合同簽訂后____日內向乙方提供完整的施工圖紙1份，施工技術資料3份，組織設計部門及乙方對施工圖紙進行施工前會審，設計交底。

3、施工過程中如出現設計變更，甲方應及時通知乙方，乙方按變更后的內容進行施工。

4、工程施工過程中，甲方代表有權隨時對工程施工進度及質量進行監督，甲方對乙方提供的材料有權進行檢驗，不符合要求的，有權要求乙方在指定期限內調換或補齊。如發現乙方未按規范施工或施工質量達不到要求的，甲方代表有權制止，責令乙方停工、返工，乙方必須無條件按照規范要求在甲方規定的期限內整改完畢。

5、負責組織對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。

6、甲方應按本合同約定按時向乙方支付工程款。

八、乙方工作：

1、按照國家有關安裝工程施工規范完成合同約定工程施工任務，施工過程中接受甲方代表對施工工程的質量檢查監督。

2、本合同乙方提供的工程材料價款包含在工程款中，乙方提供材料由其自行負責運送到施工現場，工程施工所需機械設備由乙方自行準備，相關費用由其自行承擔。

3、乙方提供材料運送到施工現場后，應及時通知甲方對材料進行驗收，如果材料與合同規定要求不符，甲方有權拒絕乙方用于工程項目，乙方應無條件負責更換被拒絕的材料，以滿足工程需要。

4、做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。

5、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定造成的損失和罰款。

6、遵守地方政府及有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

7、工程施工過程中對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的`驗收標準。

8、工程竣工后，向甲方提出竣工驗收申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。因乙方自身原因導致工程質量不合格，乙方應負責返工、修改，處理合格后重新申請組織驗收，直至符合質量要求。返工、修改等相關費用由乙方自行承擔，且工期不予順延。

9、已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。

10、安全施工：工程施工中，乙方確保工程施工科學、安全，若系乙方冒險違章作業等原因造成的工程質量、財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。1

1、施工當中乙方必須做好安全用電及安全防護工作，并標有醒目的標識牌，夜間有路燈加維護網，若行人在過路當中出現的意外傷害，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

九、工程驗收

1.工程完工后，由乙方提出書面驗收申請，甲方組織相關部門及乙方對施工項目進行驗收，驗收合格乙方將工程交付甲方，甲方向乙方辦理驗收簽證手續。

2.乙方提出書面驗收申請后____日內，甲方不組織驗收或不予回復的視為驗收合格。

十、工程質保

1、保修范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質量。

2、保修期限：________年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。

3、在保修期內，乙方應在接到修理通知之內起24小時內派人修理，乙方因履行保修義務而產生的交通費差旅費、食宿費、維修費、材料更換費用及其他相關費用均由其自行承擔。

4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方支付。十

一、違約責任

1.因甲方原因造成的工期延誤，工期順延。

2.甲方未按本合同約定按時向乙方支付工程款，每延誤一天應向乙方支付違約金1000元。

3.乙方必須按合同約定的時間保質保量按時交工，因乙方原因造成的工期延誤每延誤一天應向甲方支付違約金1000元。十

二、其他事項

1、合同條款中未盡事宜，雙方協商后可訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

2、甲、乙雙方在執行本合同中發生爭議，應協商解決，協商不成，訴訟至甲方所在地人民法院

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：聯系方式：聯系方式：地址：地址：簽訂日期：________年____月____日

檢驗委托合同協議書篇七

發包方(甲方)：__________

承包方(乙方)：__________

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工事項協商一致，為確保如期保質完成本工程，雙方本著、互相支持、緊密配合，結合本工程的具體情況，明確雙方職責，簽訂本合同。

一、工程地點：__________。

二、工程造價：經雙方協商定為竣工后雙方清算實際工程量做出決算。

三、乙方負責為甲方設計綠化平面圖，經甲方審核同意后，乙方必須嚴格按效果圖施工。

四、乙方按設計的苗木種類，即甲方要求進行采購(苗木米徑、地徑、樹冠、高度等)。苗木進場后，甲方派人進行驗收。

五、乙方在施工中應做到文明施工、安全施工。

六、施工過程中，如遇圖紙變更、苗木種類變更、苗木規格變更，必須經甲乙雙方同意認可方能更換。

七、乙方應保證所栽培苗木的成活率達90%以上，并平時提供苗木養護技術指導和服務;________年內非人為因素死亡的苗木乙方應無條件更換，包栽包活。(養護期________年)

八、甲方提供樹苗，乙方負責移植栽培養護，甲方按50元棵的費用付給乙方。

九、甲方負責平整所栽花木場地，做好場地通水工作。乙方所用工具，由乙方自己負責。

十、工程款(進度款)支付：雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：合同簽訂后，待乙方工程完成一半時甲方付給乙方核實工程量50%的工程款，待工程完工驗收合格后，付總工程量價款的90%，余款在保修養護期后付清。

十一、本合同在履行期間，未盡事宜由雙方本著誠信、公平、友好的態度協商解決。若協商無法解決可訴至當地人民法院仲裁。

十二、本合同自雙方簽字蓋章后生效，竣工結算，甲方支付完畢，乙方將工程交付給甲方后條款終止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日?________年____月____日

檢驗委托合同協議書篇八

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

有限公司陵水分公司廠房及設備基礎，現已做好施工前各項工作準備，經研究同意以包工包料形式發包，為便于工程順利進行，施工中明確甲、乙雙方各自的權利、義務，經協商共同定立以下合同條款，以供共同遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：混凝土生產線設備基礎、圍墻、道路、生活區配套房及廠區綠化等工程。

2、工程地點：陵水縣新村曲港。

3、工程結構：設備基礎、堆場基礎及剪刀墻、及其它公共設施。

二、工程承包范圍根據發包方提供的施工圖文件、土建、水電安裝及說明的要求。乙方自備應符合施工要求的設備、器具、措施項目及其它費用完成工程。

三、合同工期

1、開工日期：20xx年11月25日(首批圖紙到之日計算)。

2、竣工日期：20xx年1月25日：合同工期總日歷天數：攪拌站60天。

3、工期提前或延誤按第十一條執行。

四、施工管理質量標準，乙方在本工程項目中，應嚴格按照國家的法律法規進行施工，并接受甲方現場管理人員的監督，嚴格按照施工圖紙，驗收規范，保質、保量、按期、安全、文明完成本工程。工程質量必須達到合格等級標準以上，對不符合施工規范的工程，甲方有權開出整改通知及罰款單，按軸線及部位完成質量檢驗(土方開挖、模板制作、鋼筋加工、鋼筋綁扎、及各隱蔽部分的檢驗)所有砼澆筑勻要有甲方簽發的澆筑令才能澆筑施工，施工單位私自澆筑的砼，第一次罰款1000元。第二次罰款20xx元。否則由已方負責返工，一切經濟損失及法律責任均由乙方負責。

五、合同價款(含3.3%建安稅造價)

l、場地平整、基礎土石方開挖及回填按實際發生機械臺班計算機械臺班費及乙方人員管理費(含邊角、松土清理，回土分層注水夯實等)。

2.其它項日造價按海南省20xx建筑工程綜合定額計算，按定額站當期信息價調差。計算工程造價下浮3%。取費標準按三級建筑施工企業的取費標準取費。暫定攪拌站工程造價人民幣：捌拾萬元正(￥：800000元)。

3、暫定工程造價為估算價，實際發生金額按最終工工程量結合本合同的計算規定計算核定數為準。

六、付款方式

乙方工人進場動工，甲方必須預付工程造價30%的工程款給乙方做為備料及生活費用，第二次付款是乙方按工程進度向甲方提交完成工程計量單，經甲方現場人員簽名確認按完成工程量的90%撥付工程進度款，竣工驗收后撥付總造價價95%，留5%至保修期滿后付清。

七、工程變更：

施工中，如甲方需要對原工程設計進行變更，應提前通知乙方，并提供設計變更圖紙或說明，乙方應按要求進行變更。結算時同時增、減變更工程量計算的價款。未經同意的乙方不得隨便進行變更，否則乙方承擔責任。

八、竣工驗收與結算工程

具備竣工驗收條件的項目，乙方應提前5天通知甲方驗收，驗收前應有竣工圖及全套的隱蔽資料及各種質量檢驗表，混凝土及鋼筋必須送縣檢測站檢測。甲方在5天內組織驗收。驗收后如有不合格部分，乙方應在5天內進行整改至合格為止?？⒐と掌谝则炇杖掌跒闇?。

九、安全生產：

乙方必須嚴格按施工規范的有關要求及規定進行施工，采取安全施工的防護措施，嚴禁違規操作，杜絕事故發生，確保施工安全、施工用電應配有操作證的電工、臨時用電應有較好的安全防護措施，及臨時用電的方案，并對安全生產負全部責任。

十、甲、乙雙方的其它職責：

甲方：

1、工程開工前，甲力應提供四份施工圖文件;

2、設置項目籌建組對整個工程的施工建設進行組織協調，代表甲方履行合同;

3、按乙方提出的進度計劃、保證提供所需預理件：

4、施工所需的水、電接至距離建筑物中心100m內，并保證正道路暢通;

5、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給乙方，進行現場交驗;

6、按時撥付給乙方的工程進度款。如誤期支付工程款，工期延誤由甲方負責(付款時間在一星期內)。

乙方：

1、嚴格按照《工程承建簡章》要求施工。所有進入現場的材料均要求填寫記錄簽證取樣，由甲方工程師取樣抽檢送有資質的質檢單位試驗合格后方能使用。

2、乙方應在協議條款約定的日期，將進度及施工過程中的實際進度計劃報表和工程事故提交甲方代表。

3、負責施工現場所需的照明及保衛工作。

4、己完成工程未交付前負責做好保護工作。

5、做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

6、保證現場清潔衛生管理，交工前潔理現場垃圾，達到標準。

十一、其它約定：

1、工期何提前一天獎勵1000元，每超期一日罰款1000元。

2、工期延誤。對以下造成竣上日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順

(1)、工程量變化和設計變更。

(2)、一周內，非乙方原因停水、停電、大雨造成停工累計超過8小時。

(3)、不可抗力。

(4)、合同中約定或甲方代表同意給予順延的其它情況。 乙方在以上情況發生后3天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后3天內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

十二、違約索賠：按合同法。

十三、在本工程總造價款撥付至80%—90%時，由甲方提供有效證明給乙方，乙方必須全額提供合法有效的建安發票，否則延誤付款及造成的工期延誤由乙方承擔違約責任。

十四、本工程質保期為一年，從驗收合格之日起計算保質期。本合同有未盡事宜，雙方共同協商解決，如不能解決，呈請有關部門仲裁。

十五、本合同一式肆份，甲、乙方各執正本貳份，簽章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

檢驗委托合同協議書篇九

最新建筑工程技術合同范本

合同編號:_______

簽訂合同雙方:

建設單位:______________________(以下簡稱甲方)

咨詢單位:______________________(以下簡稱乙方)

為使____建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。

第一條 甲方應于____年____月____日以前將規劃局紅線圖、政府部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。

第二條 乙方根據甲方要求，對____建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于____年____月日以前交付甲方。

第三條 甲方根據國家計委頒發試行的《工程設計收費標準》，承付乙方咨詢費____元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內，再付給乙方____元。

第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。

第五條 甲方的違約責任:

1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。

2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額支付違約金___‰。

3.甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費;咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的___%收費。

第六條 乙方的違約責任:

1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額數罰款____‰。

2.乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向甲方交付罰款。

3.乙方所提供的技術咨詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的人應負責賠償。

第七條 其他。

本合同一經簽訂后不得隨意更改。如有未盡事宜，雙方另行協商。

本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同副本一式____份，分別交建筑工程主管部門、建委、____等單位各一份。

甲方:__________________ 乙方:___________________

地址:__________________ 地址:___________________

授權代表:_________________ 授權代表:_________________

電話:________ 傳真:_______

電話:________ 傳真:_______

聯系人:_________________ 聯系人:__________________

____年____月____日簽訂 ____年____月____日

檢驗委托合同協議書篇十

國際土木建筑工程合同

雇主：________

承包人：_______工

程項目及相關文件：_______

上述雙方經友好協商，達成如下合同條款：

第一部分共同條件

定義與解釋

定義

第一條本合同(按下文規定的定義)中的下列詞和用語，除文中另有要求者外，應具有此處為其所規定的含義：

(1)“雇主”是指合同條件第二部分中指明的已就工程的建筑、安裝或交付進行招標并將雇用承包人的一方以及雇主名下的合法繼續人，但不包括(經承包人同意者除外)雇主的任何受讓人。

(2)“承包人”是指其投標已被雇主接受的個人或多人、商號或公司，并包括承包人的私人代表、繼承人和經許可的受讓人。

(3)“工程師”是指第二部分中指定的工程師，或由雇主隨時指派并書面通知承包人要為本合同的目的替代上述指定的工程師以工程師身份行事的工程師。

(4)“工程師的代表”是指駐工地工程師或工程師的助理，或任何由雇主或工程師隨時派來履行本文件第二條所規定的職責的工程建筑管理員，其職權應由工程師書面通知承包人。

(5)“工程”是指依照本合同應進行的工程。

(6)“合同”是指合同條件、說明書、圖紙、經標價的建筑工程清單、費率與價格表(如果有的話)、投標書和合同協議。

(7)“合同價格”是指投標書所列明的，但經根據下文所載規定予以增減的金額。

(8)“施工設施”是指為本工程或臨時工程(按本條下述定義)的進行、建成或維護方面所需的一切設備器械或諸如此類性質的各物，但不包括打算用以構成或正在構成永久性工程組成部分的材料或其它各物。

(9)“臨時工程”是指為本工程的進行、建成或維護方面所需的所有各種臨時工程。

(10)“圖紙”是指說明書中所提到的圖紙和任何經工程師書面認可的對這類圖紙所作的修改，以及工程師隨時提供或書面認可的其它圖紙。

(11)“現場”是指要在其上、其下或其中進行本工程的土地和其它場所，以及任何由雇主為本合同的目的而連同本合同中特別指定為現場組成部分的其它場所一起提供的其他土地或場所。

(12)“經認可”是指業經書面認可，包括對先前的口頭認可所作的隨后的書面確認;而“認可”是指書面認可，包括上述情況。

單數與復數

視文中需要，僅表明單數的詞也包括復數在內，反之亦然。

頁旁小標題或注釋

這些一般條件中的頁旁小標題或注釋均不得被認為是本合同條件的組成部分，也不得作為解釋本合同條件或本合同時的考慮因素。

工程師的代表

工程師的代表的責任和權力

第二條工程師的代表的責任是視察和監督本工程，并試驗與檢查有關本工程所要使用的材料與做工。他無權免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，除本文件下面或本合同其它地方另有明文規定者外，他無權命令進行任何會引起遲延的工程或指示雇主作任何額外支付，也不能對本工程作任何變更。

工程師可以隨時以書面方式把授予工程師的任何權力和授權委托給工程師的代表，并應將所有這種權力和授權的書面委托的副本提交給承包人。工程師的代表在這種委托范圍之內(但不是委托范圍之外)給予承包人的任何書面指示或認可，應如同工程師所作出的指示或認可一樣，對承包人與雇主具有約束力。但是必須以下述為條件：

1.工程師的代表對任何工作或材料未予不認可，并不損害工程師日后不認可該工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毀的權力。

2.如果承包人對于工程師的代表所作的任何決定感到不滿意，他應有權把此問題提交工程師，工程師應隨即對該決定予以確認、撤銷或更改。

轉讓與轉包

1.轉讓

第三條承包人未經雇主事先書面同意，不得轉讓本合同或本合同的任何組成部分或其中的任何好處或利益(付給承包人銀行的任何根據本合同到期應付的款項不在此列)。

2.轉包

第四條承包人不得把整個工程轉包出去。除本合同另有規定者外，承包人未經工程師事先書面同意(不得無理不予同意)不得把本工程的任何組成部分轉包出去，如予同意，不得免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，承包人對任何分包人或分包人的代理人、雇員或工人的行動、違約和疏忽，就如同對承包人或承包人的代理人、雇員或工人的行動、違約或疏忽一樣，應承擔全部責任。但是，按計件方式提供勞動力，不應認為是本條所說的轉包。

合同的范圍

第五條本合同包括本工程的施工、建成和維護，除本合同另有規定者外，還包括提供經本合同指定或從本合同中合理地推知需要提供的為本工程的施工、建成和維護所需的一切勞力、材料、施工設備、臨時工程和不論臨時性或永久性的各物。

合同文件

6.語言

(1)制訂本合同文件所用的語言應在第二部分中予以說明，如果本合同文件用不止一種語言寫成，則還應在第二部分中指定解釋本合同所據以為準的該種語言，即其中指定的“主要語言”。

文件互相解釋

(2)除本合同另有規定者外，共同條件和專用條件中的各項條款規定，應成為任何構成本合同組成部分的其它文件中各項條款規定的主導。在上述條件下，構成本合同的若干文件應視為是彼此相互解釋的，如有意義不明確或不一致之處，應由工程師對之作出解釋和調處，工程師應即為此向承包人發出指示，指導應按何種方式完成該項工作。但是，如果工程師認為，遵照任何這種指示執行而為承包人帶來的任何費用，由于文件的這種意義不明確或不一致，并不在而且有理由不在承包人所預計之列，則工程師應予證明，而雇主應按可以合理負擔此項費用的金額支付這筆額外款項。

7.圖紙的保管

(1)圖紙應由工程師單獨保管，但應向承包人免費提供圖紙副本兩份。承包人如還需要更多的副本，應由承包人自費提供和制作。在本合同履行完畢時，承包人應把所有根據本合同提供的圖紙退還給工程師。

承包人應就執行根據本合同規定的工程或其它事項所進一步需要的任何圖紙或說明書，給工程師或工程師的代表以適當的書面通知。

圖紙副本應有一份保存在現場

(2)上述提供給承包人圖紙副本中一份，應由承包人保存在現場，該分圖紙應供工程師、工程師的代表和經工程師書面授權的任何其它人員在一切適當時間檢查和使用。

8.進一步提供的圖紙和指示

工程師應完全有權在本工程進行過程中，隨時向承包人提供為了本工程的正確和適當的進行和維護的目的而必須進一步提供的圖紙和指示，承包人應予執行并受其約束。

一般義務

9.合同協議

承包人應邀立約時，應按附件所列并視情況經過必要修改的格式簽訂合同協議(由雇主承擔費用制訂)。

10.履約保證書

如果投標書中載明，承包人承諾在需要時取得一家保險公司或銀行的擔?；蚴翘峁﹥擅线m而殷實的擔保人，同承包人一道負有連帶責任地向雇主承擔義務，按不超過投標金額10%的金額根據保證書的條件擔保照章履行本合同者，則該保險公司或銀行或擔保人以及該保證書，均應是須經雇主認可的，而取得這種擔?；蛱峁┻@種擔保人以及所要訂立的這種保證書的費用，應統由承包人承擔，但本合同另有規定者除外。

11.現場檢查

投標書應認為是根據雇主在其為投標的目的提交給承包人的文件中所應提供的有關水文、氣候和自然條件的數據資料所制訂的。但是承包人應檢查和考察現場及其周圍環境，并應在提交投標書以前(盡可能)確實弄清現場的形狀與性質、守成本工程所必需的工作和材料的數量與性質進入現場的交通工具以及他可能需要的居住設備，總之，他應親自取得一切有關風險、意外事件和其它可能影響其投標的各種情況的必要資料(按上所述)。

投標的充分條件

不利的自然條件和人為的障礙

12.承包人應被認為在投標以前，已確實弄清他對于本工程的投標以及在標價的建筑工程清單和費率與價格表(如有的話)中所列的費率與價格都是正確和充分的。此費率與價格除本合同另有規定者外，應包括承包人根據本合同所承擔的一切義務和為本工程的正確建成與維護所必需的一切事物。但是，如果在本工程進行中，承包人遇到自然條件或人為的障礙，而此種條件或障礙并非一個有經驗的承包人所應能合理預見的，則承包人應立即將此書面通知工程師的代表。如果工程師認為，此種條件或人為障礙并非一個有經驗的承包人所應能合理預見的，則工程師應予證明，而雇主則應支付由于此種條件而加給承包人的額外費用，包括由于遇到此種條件或障礙而引起的以下適當而合理的費用：

①遵照工程師在與此有關情況下向承包人所發出的任何指示執行需引起的適當而合理的費用，以及

②承包人在未得工程師具體指示情況下，可采取的任何經工程師認可的正當合理措施所引起的適當而合理的費用。

13.工作必須使工程師滿意

除了法律上不可能或實際上不可能以外，承包人必須嚴格按照本合同要求進行，建成和維護本工程，做到使工程師滿意，并應執行和嚴格遵循工程師對于涉及或有關本工程的任何事項(不論本合同中是否提到)所作的指示和指導。承包人只領受工程師或(在按照本文件第2條所提到的限制條件下)工程師的代表所作的指示和指導。

14.應提供的方案

在承包人的投標被接受以后，承包人如經要求應當盡快向工程師提交一份表明他所建議本工程進行的步驟次序和方法的方案，請工程師認可，并凡經工程師或工程師的代表提出要求時，應向他們書面提供關于承包人對進行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的(視情況而定)施工設備和臨時工程所作安排的詳細資料。向工程師或工程師的代表提交這種方案并經他們認可，或者向其提供這種詳細資料，不應免除承包人根據本合同所承擔的任何義務或責任。

15.承包人的監督權

承包人應本工程進行中，并在其后工程師認為是正當履行承包人根據本合同承擔的義務所必需的期間，給予或提供一切必要的監督。承包人或經工程師書面認可的(該認可隨時可予撤銷)一名有法定資格的指定的代表人或代表應當常駐本工程，并應把他的全部時間專用于本工程的監督。如果工程師撤銷此項認可，承包人應在接到撤銷此項認可的書面通知以后，盡快(在考慮到下文所述需要替換他的情況下)將該處理人撤離現場，而且日后不得再雇用他擔任現場任何工作，并應由經工程師認可的其它代理人來替換他。這種指定的代表人或代表應代表承包人領受工程師或(在按本文件第2條規定的限制條件下)工程師的代表所作的指導和指示。

16.承包人的雇員

(1)承包人有關本工程的進行和維護應在現場提供和雇用：

僅屬具有各該行業的熟練技能與經驗的技術能手，和能對要求他們監督的工作進行適當監督的助副代理人、領班和工長，以及為本工程的正確而及時的進行和維護所必需的熟練、半熟練和非熟練工人。

(2)承包人為了或關于本工程的進行或維護而雇用的任何人員，如果工程師認為其行為不當或不稱職或玩忽職守，或者工程師另外認為雇用該人是不合需要的，工程師有權反對并要求承包人立即將該人撤離本工程，而且非經工程師書面允許，不得再雇用該人從事本工程。任何因此而撤離本工程的人員應盡快地由經工程師認可的稱職的替換人員接替。

17.工程定位

承包人應負責按工程師書面規定的原始基準點、線和高程對本工程進行準確和正確的定位，負責本工程所有各個部分的位置高程、尺寸和定線正確無誤(按上所述)，并負責提供與此有關的一切必需的儀表器具和勞動力。如果在本工程進展中的任何時候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定線上出現或發生任何錯誤，承包人經工程師或工程師的代表要求，應自行承擔費用糾正此種錯誤，使工程師或工程師的代表滿意，除非此種錯誤是由于工程師或工程師的代表書面提供的不正確的數據資料所造成的，在這種情況下，糾正此種錯誤的費用應當由雇主承擔。工程師或工程師的代表對任何定位或任何線或高程所作的檢查決不應免除承包人對此項定位的準確性所承擔的責任，因此，承包人應當仔細保護和保持本工程定位中所用的一切水準基點、龍門板、標樁和其它各物。

18.鉆孔和勘探挖掘

如果在本工程進行中的任何時候，工程師要求承包人進行鉆孔或進行勘探挖掘，應以書面命令提出此項要求，而且除非建筑工程清單中已列有關于這種預期的工作的臨時金額，否則應被認為是根據本文件第五十一條的規定所命令的一項追加的要求。

19.守衛與照明

承包人在必要的時候和地方，或者經工程師或工程師的代表或者經合法當局提出要求時，應自行承擔費用為有關工程提供和保持全部照明、保衛、圍欄和看守，以保護本工程或保障公眾或其它人員的安全和方便。

20.對工程的照管

(1)從本工程開始到完成，承包人應承擔全部責任照管本工程及一切臨時工程，如果由于任何原因(本條第(2)款所規定的例外風險除外)使本工程或其中的任何部分或任何臨時工程遭受任何損壞、滅失或傷害，承包人應自行承擔費用予以修理和彌補，使得本工程在竣工時處于良好的狀態，并且在一切方面都符合本合同的要求和工程師的指示。如果任何這種損壞、滅失或傷害，是由于任何例外風險引起的，承包人在經工程師要求并且符合本文件第六十五條規定的情況下，應予以修理和彌補，如上所述，其費用則由雇主承擔。承包人還應對他在為了履行本文件第四十九條規定的義務而進行的任何作業過程中所引起的對本工程的任何損害負責。

例外風險

“例外風險”有：戰爭、戰爭行動(不論是否已經宣戰)、入侵、外國敵人的行動、判亂、革命、暴動或者軍事政變或篡權、內戰或(非承包人自己的雇員之間的)動亂、騷動或騷擾，或者是雇主使用或占有已經對之出具竣工證書的本工程的任何部分，或者是完全由于工程師對本工程的設計所造成的起因，或者是由于并非承包人方面的合理預見性和能力所能預見或合理預防的任何自然力的作用所造成的(所有這些，在此都統稱為“例外風險”)。

21.工程的保險等

承包人在其根據本文件第20條所承擔的義務與責任不受限制的情況下，應以雇主和承包人的共同名義對他根據本合同條款應予負責的由于任何原因(非例外風險)所引起的一切滅失或損壞按下述方式投保，使雇主和承包人得到保險的范圍包括本工程施工期間，也包括維護期間由于維護期開始以前所發生的原因而引起的滅失或損壞以及承包人在為了履行其根據本文件第49條所承擔的義務而進行任何作業的過程中所引起的任何滅失或損壞：

(1)對本工程和臨時工程按隨時所進行的這種工程的全部價值保險。

(2)對材料、施工設備和承包人運至現場的其它各物，按這處材料、施工設備和其它各物的全部價值保險。

這種保險應按雇主認可的條件(不得無理拒絕認可)向保險人投保，承包人凡經要求應向工程師或工程師的代表出示保險單和支付本期保險費的收據。但是，在承包人上述義務與責任不受限制的情況下，本條所載任何規定都不得使承包人有責任對需要修理和重建任何所用的材料或做工不符合本合同要求的工程投保。

22.對人身和財產的損害

(1)承包人(除說明書另有規定者外)應就由于本工程的施工和維護而可能引起的一切損失和對任何人身或任何財產所受傷害或損害(并非承租人或占用人所遭受的對現場的土地或莊稼的表面或其它損害)的權利主張，并就任何與此有關的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支，給雇主以補

檢驗委托合同協議書篇十一

發包方：

承包方：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定論立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱

2、工程地點

3、工程內容

二、工期

1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。

開工日期

竣工日期

合同工期總日歷天數 天。

2、工期獎罰：本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款 元。

3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。

(1)因發包方原因影響開工。

(2)工程量有較大的增加。

(3)不可抗力。

(4)發包方同意工期順延的其他情況。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。

三、工程質量及驗收

1、質量標準 。

2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。

3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。

4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。

5、質量達不到約定標準，發包方罰承包方總造價的 。

四、過程結算、工程款支付

1、結算方式：

(1)承包方式：

(2)計價方法：

(3)合同價款(大寫)：

(4)結算方法：

2、工程支付：

五、材料供應及設備管理

1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。

2、機械設備由承包方自備。

六、發包方責任

1、負責辦理有關建設手續。

2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。

3、提供施工圖紙 套。

4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。

5、發包人指派 同志為工地代表。

七、承包方的責任

1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。

2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。

3、本合同生效后 日內編制出施工方案，報發包方審核，并按施工方案組織施工。

4、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。

5、承包方指派 同志為工地代表。

八、安全生產與文明施工

1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。

2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。

4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。

九、其它

1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。

2、合同份數：

(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。

(2)本合同副本 份(發包方執 ，承包方執 )。

十、補充條款

發包方： 承包方：

合同訂立日期： 年 月

檢驗委托合同協議書篇十二

發包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人（全稱）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程內容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

工程立項批準文號：＿＿＿＿＿＿＿

資金來源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、工程承包范圍

承包范圍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、合同工期

開工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合同工期總日歷天數＿＿＿天。

四、質量標準

工程質量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、合同價款

金額（大寫）：＿＿＿＿＿＿元（人民幣）

＄：＿＿＿＿＿＿元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規范及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同雙方約定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿后生效。

發包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

郵政編碼：郵政編碼：

檢驗委托合同協議書篇十三

甲方： ___________

乙方： ___________

甲方建設皮戶劉村步行街工程，其泥工部分施工實行清工形式承包，現由乙方根據本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內容，自愿承擔本工程中的泥工部分的施工任務。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方共同協商，特簽訂如下合同：

一、工程概況：

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、工程內容：框架結構樓房二層，鋼筋混凝土結構平房，房頂為樓板結構。

二、承建范圍：

(備注：自北向南依次為1#樓、2#平房、3#平房、4#樓、5#樓、6#平房、7#平房、8#樓、9#樓)的施工圖紙泥工有關的內容，從基礎開始至房頂裝修為止(即基礎、砌磚、上下圈梁、墻內外抹灰、房頂、地面等工程內容)。面積為______ ㎡。

三、承建方式： 包清工、分期付款。

四、承建價款：

______ 元人民幣(平房______元/㎡，樓房______元/㎡。含基礎、砌磚、上下圈梁、墻內外抹灰、房頂、地面等工程內容)。基礎深度超過1.5米以外部分由甲方負責。

五、質量要求：

1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協商要求施工，按照國家質量驗收規

范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。

2、乙方施工的工程質量必須達到合格標準，若質量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。

3、乙方除按照國家規范標準執行外，還必須遵守甲方現場管理人員合理的質量技術要求。

4、甲方負責原材料準備，乙方提供人工、施工工具和附屬設備。工程建成后，若出現材料質量問題，有甲方負責，若出現施工質量問題，則有乙方負責。

六、工程款支付：

工程款分三期支付制，支付方式為現金。第一期為底梁完工日支付 ______ 元，第二期為一層樓板完工日支付 ______ 元，第三期為工程竣工交接甲方后______日內全部付清余款。

七、安全生產管理;

1、乙方在施工期間必須達到甲方所規定的安全生產標化管理要求，聽從甲方現場管理。

4、乙方必須做好本班組的安全教育和安全防范工作，協助甲方做好治安工作，嚴禁把小孩等閑雜人員帶入施工現場。

八、工期要求：

按照甲方合理的施工進度計劃要求進行，每施工層必須在規定時間內完成。乙方必須密切配合其它施工隊及時合理組織技工進行操作，不得無故延誤工期。按照甲方的施工計劃，每一#工程期限為四十工作日，工期每延遲一日則扣罰10元/ ㎡。

在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商確定順延期限

1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;

3、因甲方不能按期供圖、供料或其所供材料不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

九、其他有關事項：

1、乙方使用的各類機械及防護設施，應驗收、確認符合安全標準后，方可使用。

2、乙方應雇請有經驗的技術人員及熟練工人上崗。自覺接受甲方及主管部門的檢查，嚴格按文明施工，安全標準化現場管理，施工驗收規范和技術質量要求組織施工。若乙方在施工中質量和進度實在難以達甲方要求，甲方有權終止本協議。

3、甲方有權要求乙方調離不守紀律、不稱職、雇用不恰當人員。 4、乙方不得將工程再分包給他人，一經甲方發現，將有權終止合同;若乙方在整個工程完成前，無理停工或未能嚴格執行協議，或嚴重違反甲方的規章制度，則甲方有權解除本協議，乙方須補償甲方因終止雇用乙方所造成的損失。工程余款待工程全部完成驗收后按______%結算。

5、乙方模板、施工工具等應按工地要求堆放整齊，自行安排專人看管。工程竣工后及時清理完施工現場。一星期后仍無法全部清理，甲方有權派人員清理，并按發生費用的______倍從乙方承包費中扣除。

6、乙方必須按項目要求協調意見，與其它工種密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工期損失，如在工作中出現矛盾，應先行協商，協商不成，報甲方協商，如不報甲方，后果由乙方負責。

十、開工時間：____年 ______ 月 ______ 日;竣工交付時間：____年 ______ 月______ 日。

十一、以上合同條款自簽字時起生效，雙方必須遵守，本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方(簽字):______

乙方(簽字)：______

____ 年 _____ 月 _____ 日

檢驗委托合同協議書篇十四

發包方(簡稱甲方)：_________________________承包方(簡稱乙方)：_________________________甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況

1. 裝飾施工地點：_________________________。

2. 住房結構： ，房型 房 廳 套，施工面積 _________平方米。

3. 承包方式：_清包工 。

4. 工期： 自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期_____天。

二、工程價款及結算的約定

1.工程總價款：_________元，大寫(人民幣)：_____________ 。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)

第一次，合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元。

(2)

第二次，施工過程中，工期進度過半，支付工程總造價40% 合計_________元。

(3)

第三次，竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。

(4)工程保修期兩年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。

三、關于材料供應的約定

1.甲方提供的材料：本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

四、關于工程質量及驗收的約定

1.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

2. 施工單位必須按現行建筑質量施工驗收規范施工，保證施工質量，發生施工質量問題，應及時予以改正。如竣工驗收時發現質量問題，施工單位應立即予以改正，在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

3.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

4.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知____日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

五、有關安全生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障施工人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

六、其它事項

1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底，同時向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

八、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方(簽章)：乙方(簽章)：________年____月____日