隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

裝修合同篇一

委托代理人：

聯系電話：

承包方(乙方)：

委托代理人 ：

聯系電話：

甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條： 甲方工作

1、 甲方負責洽談承攬裝修業務;

2、 甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服;

3、 甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面;

4、 負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理;

5、 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

第二條： 乙方工作

1、 嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，統一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志;

2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責;

3、 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

4、 乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調;乙方負責施工現場安全;

5、 文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現工傷事故由乙方負責;

6、 乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接;

7、 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

8、 乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場;

9、 保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場;

10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責;

11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金;

第三條： 工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第四條;材料供應

1、 按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

2、 按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收;

第五條： 工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

( a)、工程量變化或設計變更;

(b)、不可抗力;

(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤;因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

第六條： 質量標準

1、 雙方約定本工程施工質量按<<昆明市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準>>質量驗收規范執行;

2、 乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

第七條：工程驗收和保修

1、 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

a、 材料進場后的材料驗收;

b、 水、電、暖改造完后的隱蔽驗收;

c、 防水工程驗收;

d、 中期(木做收口)驗收;

e、 工程完工后的整體竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合 格后應填寫工程驗收單。

2、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續;

3、 本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續;

4、 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

第八條： 工程款支付方式

1、 簽訂本合同時，乙方自愿將伍仟元交予甲方作為質量保證押金，乙方每完成一個工地，甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的500元作為工程保修金，每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質量保證押金待雙方合作結束(合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

2、 材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%;中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%，其余5%在驗收完成后扣除相應的質量保證押金一次性支付乙方。

3、 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方在簽字時向乙方結清工程尾款;

4、 乙方在甲方處所領取工作服、工作牌，現場標識等，甲方在乙方進行后一次性扣除，并不做退還處理。

第九條： 違約責任

1、 合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

2、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

3、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

4、 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

第十條： 合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

1、 向—昆明市---仲裁委員會申請仲裁;

2、 向----人民法院---起訴。

第十一條： 附則

1、 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

2、 本合同簽訂后工程不得轉包;

3、 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

第十二條： 其他約定條款(可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。

第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。

甲方：

乙方： 蓋章：

年 月 日

裝修合同篇二

甲方：_________

代表人：_________

乙方：_________

代表人：_________

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1、工程地點_________。

2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式：

本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按約定向乙方支付工程款：

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方：

1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

裝修合同篇四

甲方： 乙方：

經雙方協議，一致同意乙方掛靠甲方的裝修資質，從事甲方經營許可證范圍內的項目，同時甲乙雙方訂立本合同，明確雙方的權利與義務及掛靠期內的注意事項：

本合同以簽訂日期為生效期日，一式兩份，甲乙雙方各一份。

年 月 日 年 月 日

裝修合同篇六

上訴人（原審被告）：xx置業顧問有限公司

地址：xx市zz區美湖路zz號

法定代表人：

被上訴人（原審原告）： z女士

地址：xx市xx區xx街

原審被告：xxa房地產開發有限公司

地址：xx市xx區xx東路xx號

法定代表人：

1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

上訴人xxv置業顧問有限公司、xxa房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

其次，上訴人已經為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

此致

xx市中級人民法院

上訴人：xx置業顧問有限公司

（蓋章）

日期：20 年 月 日

裝修合同篇七

發包方(以下簡稱“甲方”)：

住所地址：

聯系電話：

承包方(以下簡稱“乙方”)：

公司地址： 聯系電話：

依照(中華人民共和國合同法)及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況 ：

1．1 工程地點：

1．2 套內面積： 平方

1．3 工程內容及做法：詳見設計圖及預算書

1．4 工程承包方式：雙方商定采取下列第(1)種承包方式。

(1) 乙方包工、包料。

(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3) 乙方包工、甲方包料。

1．5 工程期限，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

1．6合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 元，大寫： 整(人民幣)(若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算)。

第二條 甲方義務

2．1開工前，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

2．2 開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水、電、；

2．3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

2．4 禁止拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

2．5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作； 2．6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

第三條 乙方義務

3．1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

3．2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

3．3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；

3．4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；

3．5 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任；

3．6 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；

3．7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方指派項目經理做為執行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

3．8 乙方計算工程量應盡量準確，在不增減工程項目及工作內容的前提下，除水電改造及代購主材外的乙方施工部分，決算工程量在預算工程量±5%之內，合同價格不做變化，超出±5%的部分，責任由乙方自行承擔。

第四條 工程變更

4．1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂設計變更書，明確工程變更的相關費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；

4．2 合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

4．3 甲方增加的施工項目，乙方在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第五條 材料的提供

5．1 由甲方提供的材料、設備；甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；

5．2 由乙方提供的材料、設備；乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；

5．3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的 8%)+材料運輸費(根據實際情況確定)；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任；

5．4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具、廚柜、開關插座、電線等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款5%的采購費及運輸費。

第六條 工期延誤

6．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更；

(2)不可抗力；

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

(4)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。

6．2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

6．3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第七條 工程驗收和保修

7．1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

(1)隱蔽工程驗收；

(2)竣工驗收。

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；

7．2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應接到驗收通知后兩天內組織驗收，過期視為認可。

7．3 除合同特別約定外，乙方承諾所采用工藝標準及材料標準不低于乙方向甲方提供的樣板間標準，甲方如要提高或降低工藝標準應提前在合同中約定；

7．4 工程驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并向甲方開具工程保修單，承擔貳年的保修責任。

第八條 工程款支付方式

8.1 雙方約定按以下第___(1)__種方式支付工程款：

(1) 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款： 支付次數支付時間支付金額 第一次：合同簽訂之日 第二次：開工前三日 第三次：工程中期驗收后3日內 第四次竣工驗收合格后4日內

8．2 工程驗收合格后，乙方應在2日內向甲方提出工程結算，甲方接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，并應同時結清工程尾款。

8．3 甲方應將工程款直接交乙方指定負責人。若因甲方將工程款直接交給乙方其他人員而造成損失，責任由甲方自負。

第九條 違約責任

9．1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。

9．2 未辦理驗收手續或未結清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；

9．3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其它損失。

9．4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

9. 5 如果乙方未經甲方同意，擅自使用與合同約定不符的材料，其所造成損失由乙方承擔，并按所做項目造價雙倍賠償；

第十條 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議，應：

(1)提交仲裁委員會仲裁；

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條 幾項具體規定

11．1 工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；

11．2 施工期間，甲方將鑰匙兩把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，甲方自行負責更換新鎖。

11．3 施工期間，乙方每天的工作時間應遵守所在住宅區的物管部門的管理要求。

第十二條 其他約定事項：

第十三條 附則

13．1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

。

13．2 本合同一式兩份，雙方各執一份。

13．3 本合同附件包括圖紙、裝飾工程報價單及設計變更書,與本合同具有同等法律效力。

第十四條 其余未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

年 月 日 年 月 日