勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

高速公路土方工程合同十篇一

甲方：

乙方：

1、 保潔：

1) 路面干凈、整潔，無雜物及散落物;

2) 中央綠化帶清潔、無雜草，活動護欄以下干凈、無雜物;

3) 護欄板、立柱潔凈，局部泥漿等污染物隨時清除，百米標、分流島清潔;

4) 橋梁防撞墻、防眩板清潔，伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通;

5) 泄水槽暢通無雜物淤塞;

6) 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除

7) 路肩、邊坡整潔無高草，無白色垃圾污染，邊溝暢通無淤塞;隔離柵網上無雜物。

2、 小修項目：

1) 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時;缺失標線隨時補劃;

2) 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時

3) 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復及時;

4) 防眩板的更換、校正、改裝;

5) 汛期水毀處理;

6) 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。

月

日常養護工程費用共需約 ，保潔實行總價承包每公里 元，小修實行單價承包，具實計量，日常養護費用日清月結，依據甲方考核情況支付養護費用。

(一)甲方責任：

1、 負責審批每月日常養護計劃，及時向乙方下達養護任務;

(二)乙方責任：

3、 服從甲方委派監理的指令，確保施工質量，內業資料完整、規范，上報及時;

5、 施工中的一切安全問題由乙方自負。

根據甲方路政部門對養護施工的安全要求，結合養護實際，對乙方提出如下安全施工管理規定：

1、 未做好施工準備，不具備開工條件，不得上路擺標。

2、 施工不得影響通行，更不得隨意攔停車輛，嚴禁施工造成堵車。

3、 施工車輛不得隨意調頭，逆向行駛或亂停亂放，嚴重老化，帶病機械不得上路。

4、 施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標示。車后懸掛施工車輛，隨時停車字樣。

5、 所有現場作業人員必須著反光背心。

6、 施工作業區必須有施工現場負責人在場，并配合有專職安全防護員。

7、 施工作業區錐標應醒目，擺放整齊、規范，設有漸變段。

8、 標牌擺放符合規范要求，間距適當，其中減速牌不少于3個，間距不小于50米。

9、 坑槽開挖后，盡快補上，不得出現打開的作業區無人防護、看管現象，養生路段必須有養生牌。

10、 夜間施工必須有照明設備，并配警示燈。

在合同履行期間，出現任何爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。如協商不能解決，任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。

1、 合同簽訂時間：

2、 合同簽訂地點：

3、 本合同自雙方法定代表人或其授權代表簽字、蓋章之日起生效。

4、 本合同附件與本合同具有同等效力。

5、 本合同在甲乙雙方書面同意的情況下，若就未盡事宜予以修改和補充,則對本合同的任何修改或補充經甲乙雙方簽訂書面合同后，即構成本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。

6、 合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

7、 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

高速公路土方工程合同十篇二

甲方：

乙方：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：

1、保潔：

1） 路面干凈、整潔，無雜物及散落物；

2） 中央綠化帶清潔、無雜草，活動護欄以下干凈、無雜物；

3） 護欄板、立柱潔凈，局部泥漿等污染物隨時清除，百米標、分流島清潔；

4） 橋梁防撞墻、防眩板清潔，伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通；

5） 泄水槽暢通無雜物淤塞；

6） 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除

7） 路肩、邊坡整潔無高草，無白色垃圾污染，邊溝暢通無淤塞；隔離柵網上無雜物。

2、小修項目：

1） 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時；缺失標線隨時補劃；

2） 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時

3） 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復及時；

4） 防眩板的更換、校正、改裝；

5） 汛期水毀處理；

6） 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。

四、養護期限：xx月

五、工程造價及付款方法：

日常養護工程費用共需約 ，保潔實行總價承包每公里 元，小修實行單價承包，具實計量，日常養護費用日清月結，依據甲方考核情況支付養護費用。

六、雙方責任：

（一）甲方責任：

1、負責審批每月日常養護計劃，及時向乙方下達養護任務；

（二）乙方責任：

3、服從甲方委派監理的指令，確保施工質量，內業資料完整、規范，上報及時；

5、施工中的一切安全問題由乙方自負。

七、安全施工：

根據甲方路政部門對養護施工的安全要求，結合養護實際，對乙方提出如下安全施工管理規定：

1、未做好施工準備，不具備開工條件，不得上路擺標。

2、施工不得影響通行，更不得隨意攔停車輛，嚴禁施工造成堵車。

3、施工車輛不得隨意調頭，逆向行駛或亂停亂放，嚴重老化，帶病機械不得上路。

4、施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標示。車后懸掛施工車輛，隨時停車字樣。

5、所有現場作業人員必須著反光背心。

6、施工作業區必須有施工現場負責人在場，并配合有專職安全防護員。

7、施工作業區錐標應醒目，擺放整齊、規范，設有漸變段。

8、標牌擺放符合規范要求，間距適當，其中減速牌不少于3個，間距不小于50米。

9、坑槽開挖后，盡快補上，不得出現打開的作業區無人防護、看管現象，養生路段必須有養生牌。

10、夜間施工必須有照明設備，并配警示燈。

八、爭議的解決

在合同履行期間，出現任何爭議，雙方應首先通過友好協商的方式解決。如協商不能解決，任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。

九、合同生效與終止

1、合同簽訂時間：

2、合同簽訂地點：

3、本合同自雙方法定代表人或其授權代表簽字、蓋章之日起生效。

4、本合同附件與本合同具有同等效力。

5、本合同在甲乙雙方書面同意的情況下，若就未盡事宜予以修改和補充，則對本合同的任何修改或補充經甲乙雙方簽訂書面合同后，即構成本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。

6、合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

高速公路土方工程合同十篇三

甲方（發包單位）：

乙方（承包單位）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，簽訂本勞務合同，雙方共同遵照執行。

一、工程名稱及項目：

二、工程地點：

三、工程內容及數量、單價：k+至k+段路基土石方施工作業，預計數量m3；單價：每立方元。

四、工程工期：

五、工程質量標準：施工總承包合同所確定的該單項工程質量標準

六、工程造價：

七、工程承包方式：甲方委派專業工程師負責技術管理，乙方負責提供該單項工程施工所需的機械和技術工人并組織生產。

八、工程價款的撥付及結算方式：按月結算，每月支付該單項工程當月完成并經相關部門驗收合格的工程量的80%的款項，余款待該單項工程全部完工并經驗收、考核后的一個月內一次性付清。

九、考核：本合同以四方面進行考核后方可結算。

1、安全生產：應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準。

3、工程工期：

4、文明施工：加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

十、甲方責任：

1、組織有關人員對乙方進場施工人員進行安全、質量、文明施工、治安等教育，做好日常監管工作。

2、組織及負責對乙方施工人員的施工技術措施交底。

3、對乙方施工的安全、質量、文明施工進行指導監控并及時驗收。

4、負責解決乙方進場人員的住宿、就餐、及時對其進行衛生方面的指導、監督。

5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

十一、乙方責任：

1、按甲方的各項交底，精心組織施工，嚴格按國家操作規范施工，符合施工驗收規范要求。

2、按甲方的工期計劃要求、認真編制施工作業計劃，每月應完成甲方下達的月度計劃。

3、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

4、嚴格執行安全協議書，落實現場施工安全生產措施，做好各項基礎工作。

5、按國家和合同履行地有關規定，做好進場前的規范用工手續。

（1）乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《資質等級證書》等有效證件。

（2）乙方進入甲方施工區域的生產人員，應出具人員身份證、特殊工種操作證等有效證件。

3、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

十二、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列的合同附件。附件與本合同文本具有同等的法律效力。

1、安全生產協議書；

2、治安、保衛、防火協議書。

十三、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等有關事項，可另行約定。

十四、違約責任：

1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

（2）甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金元，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的乙方工作時間。

2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付元的違約金；

（3）乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付違約金元，乙方尚應賠償因其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。

3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

十五、本工程甲方委派同志為現場技術負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

十六、爭議：甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可自行協商解決，如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

十七、本合同自簽訂后生效至全部工程內容竣工驗收、工程價款結清后失效。

十八、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商另訂補充協議。本合同正本三份，雙方各執一份，另外一份交當地建設工程交易中心勞務作業分中心備案；本合同副本份，甲方執份，乙方執份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

高速公路土方工程合同十篇四

甲方：

乙方：

為滿足甲方承基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。

一、工程內容：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工作內容：

4、承包方式：單價承包。

二、合同清單及價款

1、單價及清單見附表

2、附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。

3、附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。

4、由于乙方原因中途退場，上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。

三、工程質量管理：

乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規范進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。

四、工程款支付

1、工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。

2、每月25日報計量。

3、每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位后，三天內按乙方工程量×附表單價的90%支付給乙方。余款10%在竣工決算后支付5%給乙方，余5%作為質量保證金，待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。

4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方負責。

五、其它

1、本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。

2、本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算并付清工程款后失效。

3、本協議未盡事宜，經雙方協商解決。

4、本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。

5、本協議簽訂后乙方三日內必須進場。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

高速公路土方工程合同十篇五

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

高速公路土方工程合同十篇六

甲方：

乙方：

為開發本村山區經濟，經生產隊長以上會議決定，將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里，工程款以上撥資金為準。工程以議標方試承包，與乙方訂合同如下：

1. 工程規格：路面硬化寬度3.5米，包括路基整平，涵洞設施(15cm水泥管埋設)，雙坑口車站，不包括路肩。

2. 工程質量：按康莊工程標準施工，以上級相關部門驗收合格為準。

3. 施工期限：20_年12月31日前完工。(公歷)

4. 付款辦法：以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數給乙方。甲方提供乙方相關證明，乙方負責辦理相關驗收手續。(含路肩未做)

5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，機械，水電等由乙方負責。填充料可以到水庫采取，里翁通往水庫路道，由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。

6. 押金：乙方交甲方押金壹萬元，自合同簽訂之日起10日內未動工，沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。

7. 施工期間，發生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自來水管損壞維修)。

8. 本合同一式叁份，供雙方參照執行。本合同未盡事宜參照相關法律。

甲方：

乙方：

高速公路土方工程合同十篇七

甲方： 法人代表：

乙方：

年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。

全過程承包，招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔，自負盈虧，甲方不提供任何材料和資金。

1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。

2、所有工程竣工結算，經甲方授權委托以甲方名義，由乙方負責辦理，乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。

3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務統一做帳，工程款(進度款)匯入甲方后，甲方扣除3%管理費后，甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日，甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。

4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合，如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。

本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章生效。

甲方：

年 月 日

乙方：

高速公路土方工程合同十篇八

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

第一條合同依據

本合同的法律依據是《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

第二條工程名稱、地點和范圍及內容

一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、工程地點:清鎮寒坡嶺110kv變電所內。

三、工程范圍及內容:

1：清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2：清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。

第三條承包方式

本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

第四條雙方協作事項

甲方負責：

一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有有關部門進行中間驗收。

乙方負責：

一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

三：竣工資料報有關部門審核。

第五條違約責任

按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

第六條發生經濟糾紛處理方式

如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

第七條施工工期

本工程xx年xx月xx日前完工。

第八條工程承包方式

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

第九條安全責任

施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

第十條工程造價

本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

第十一條合同份數

本合同正本2份，雙方各執正1份。

第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

甲方：（公章）

乙方：

負責人：（簽章）

負責人：（簽章）

日期：