合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩(wěn)定具有重要意義。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

工程承包合同協(xié)議篇一

本站后面為你推薦更多工程承包合同協(xié)議書！

訂立合同雙方：

建設單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱發(fā)包方）

施工單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱承包方）

雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限（開工、竣工時間）

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發(fā)包方義務：

１．開工前＿＿＿天，甲方給乙方施工圖一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；

辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）

２．按協(xié)議分工，開工前＿＿＿天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

３．負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。

４．按協(xié)議負責按期撥款。

５．……

第九條：承包方義務

乙方負責：

１．按協(xié)議分工負責材料供應。

２．編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前５天交甲方一式二份。

３．按施工圖負責組織施工，按期竣工。

４．竣工后，５天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

５．保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

６．……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協(xié)助條款。

第十二條：本合同正本＿＿＿份，承包方、發(fā)包方各一份，報送＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：（蓋章）承包方：（蓋章）

法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

工程承包合同協(xié)議篇二

根據(jù)________縣水產(chǎn)養(yǎng)殖總體規(guī)劃，確保________縣漁業(yè)資源修復計劃行動中國對蝦增殖放流項目順利實施，經(jīng)________海水養(yǎng)殖場和__________________________________________有限公司達成以下協(xié)議。

第一條：蝦池位置及面積

該宗蝦池位于________縣海水養(yǎng)殖場第____排________________池，第____排______________池（池塘號均按從南到北計數(shù)），總面積____________畝。

第二條：合同期限及繳款方式

合同期限：自________年____月____日至________年____月____日，共計____年。

繳款方式：經(jīng)甲方對當?shù)赝葪l件蝦池承包價格的調(diào)查，確定承包費價格每年每畝________元，承包費總價為每年____________元（大寫人民幣伍拾陸萬元整），乙方于每年____月____日前一次性支付乙方。

第三條：甲乙雙方責任

甲方幫助乙方協(xié)調(diào)____號揚水站對乙方蝦池養(yǎng)殖期間的供水，保證供水及時，水費由乙方全額承擔。

乙方必須對所承包的蝦池池壩及閘涵進行及時維護，保證其狀況良好，所需費用全部由乙方承擔。

第四條：違約責任

如甲乙雙方單方違約，違約方按每年蝦池承包費的____倍無條件賠償給對方。

第五條：如遇政府征用，土地補償所得歸甲方所有，蝦池內(nèi)養(yǎng)殖產(chǎn)品補償所得歸乙方所有，因合同終止給乙方造成的經(jīng)濟損失甲方概不負責。

第六條：合同期滿，在同等條件下乙方享有優(yōu)先承包權。

第七條：本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，報墾利縣水產(chǎn)養(yǎng)殖中心一份存檔。

第八條：本合同自簽訂之日生效。

甲方：（簽字蓋章）

乙方：（簽字蓋章）

簽訂日期：________年____月____日

工程承包合同協(xié)議篇三

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就工程承包給乙方施工，并達成以下合同條款，供甲乙雙方共同遵守。

一、承包方式：包工包料。

二、工程內(nèi)容：

____x工程選用浙江嘉興“實德”80系列白色推拉窗塑鋼型材（可安裝紗窗），88系列白色推拉門型材（可安裝紗門），中空玻璃為5+6a+5，窗玻璃顏色為外層豆綠色，里層白色，門玻璃顏色為白色。玻璃生產(chǎn)廠家系“”公司。

三、工程質量標準及要求：

1、嚴格按國家門窗規(guī)范及本工程門窗施工大樣圖的標準進行制作安裝，并達到__市質監(jiān)站驗收要求。

2、積極配合工程土建工程施工進度安裝門窗，做到不誤工期。

3、選用優(yōu)質、配套的門窗小五金及安裝配件（按樣品）。

4、外墻密封膠選用防水黑色建筑用硅膠（廣東產(chǎn)，歐來雅品牌），做到美觀，密封不滲漏。

四、門窗工程面積按實際丈量面積計算，目前暫定工程量約平方米。

五、工程單價：

1、塑鋼窗單價每平方米為元。（不含稅）

2、塑鋼門單價每平方米為元。（不含稅）

3、如需安裝鋼化玻璃，每平方米增加15元。

4、如需在固定玻璃窗及門、窗、扇玻璃原膠條的基礎上，再打密封膠（廣東歐萊雅牌硅膠），每平方米增加2元。

六、付款方式：

門窗外柜安裝完畢，付總工程款的40%；門窗內(nèi)扇安裝完畢，付總工程款的40%；工程竣工驗收合格后結清全部工程款。

七、甲方負責協(xié)調(diào)與土建施工方的關系，乙方提供產(chǎn)品合格證，質保書等有關資料。

八、乙方進場施工必須注意安全，施工過程中出現(xiàn)的一切安全問題都由乙方負責。做到文明施工。

九、違約責任：

甲、乙雙方無論一方違約均按總工程款的20%支付違約金。發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決或移交相關部門仲裁。

十、未盡事宜，雙方補充協(xié)商解決。

十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字、蓋章生效。

甲方代表：乙方代表：

年月日

工程承包合同協(xié)議篇四

甲方：

乙方：

甲方因承接__項目工程，經(jīng)甲方多方考察，乙方具備基礎工程施工的人員、技術、設備等條件。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意將基礎工程承包給乙方施工，雙方特簽訂本基礎工程施工承包合同：

一、甲方同意將__項目工程的基礎工程(承包范圍：獨立柱基、孔樁、電梯井、基坑、塔吊基礎，包工不包料)承包給乙方施工。

二、基礎工程價格

泥土部分為190元/m，獨立柱基、孔樁、電梯井、基坑、塔吊基礎、余基部分等六項工程的人工打尖石部份均為850元/m。

三、乙方在基礎工程施工中，必須按照國家規(guī)定的工程質量標準和__項目工程設計的具體要求，保證基礎工程質量。基礎工程施工完成后，經(jīng)由甲方進行初步驗收，并報請質監(jiān)等有關部門進行工程質量驗收，所承包基礎工程必須達到合格標準。如驗收不合格，一切返工損失由乙方負責。

四、乙方承包的__項目工程的基礎工程工期為五十日(自___年___月18日至___年2月3日止，特殊情況經(jīng)甲方同意施工工期可順延)，乙方必須在保證約定工期內(nèi)全面完成基礎工程施工任務。

五、乙方在基礎工程施工中，必須精心組織，特別注重安全施工，千方百計防止出現(xiàn)安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙雙方各承擔50%責任。

六、乙方在基礎工程施工中，必須聽從甲方技術人員的安排，乙方還應明確兩名工程技術管理人員，負責基礎工程施工中具體協(xié)調(diào)工作，保證工程施工質量和進度。

七、乙方在基礎工程施工中所需機械用具、材料等由乙方自行解決。乙方工程施工人員的生活(吃、住等問題)自行解決。

八、付款方式

乙方承包的__基礎工程施工任務經(jīng)質監(jiān)等相關部門驗收合格后，甲方在十五日內(nèi)付給乙方工程總額的70%，待混泥土澆筑完畢后，在三十日內(nèi)付給剩余的30%工程余款，同時，乙方所參加施工人員領取工資簽字搭跡，并附工資表一份給甲方。

九、本基礎工程施工合同具有法律效力，甲乙雙方必須嚴格遵守，嚴格履行合同約定。

十、本基礎工程施工承包合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商。

十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙雙方各兩份。

甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

___年___月___日 ___年___月___日

工程承包合同協(xié)議篇五

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，____的水果店____年度承包協(xié)議如下：

1、乙方承包甲方的水果店經(jīng)營水果，承包期為____年上學期開學至____年下學期結束，乙方向甲方交納承包費__元。競標成功后當場交清。

2、乙方經(jīng)營項目為水果，不能進行水果加工和變相加工經(jīng)營，不能經(jīng)營其他項目，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述不能經(jīng)營的情況，罰款一仟元，并立即取消其經(jīng)營協(xié)議且不予退承包費。

3、未經(jīng)甲方同意，乙方不能將合同轉讓，乙方與外界發(fā)生糾紛，甲方不負任何責任。

4、甲方提供門面一間給乙方作為營業(yè)場所（由甲方指定）。

5、乙方在承包期間必須愛護水電設施，節(jié)約水電，水電費按實、按市場價由乙方主動向甲方交納。

6、工商、稅務、衛(wèi)生等其他費用甲方可幫乙方協(xié)調(diào)，但費用均由乙方承擔。

7、乙方在承包期間必須遵守學校規(guī)章制度，愛護學生，不經(jīng)營腐爛、變質水果，遵紀守法，否則甲方有權解除合同，所交費用不退。

8、乙方在承包期間內(nèi)不享受學校任何福利待遇。

9、乙方競標時必須交納一仟元的保證金，承包期滿沒有違約情況時由甲方退還其保證金。此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，希雙方共同遵守。

甲方（代表）簽字：

乙方簽字：

年 月 日

工程承包合同協(xié)議篇六

合伙人：________(以下簡稱甲方)

合伙人：________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，本著互惠共贏的原則，就合伙承包_工程事宜，達成如下一致，供各方守信。

在合法(工程質量、安全相關法律規(guī)范)的前提下，搞好工程建設，進而實現(xiàn)各方利潤最大化。

合伙項目以工程公司洽談工程承包合同確認的項目內(nèi)容及范圍為準；甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以甲方名義出現(xiàn)。

合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

1.甲方以現(xiàn)金、設備出資。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例___%。

2.乙方以工程管理經(jīng)驗及工程技術(含當?shù)貐f(xié)調(diào)社會關系)，占____%。

乙方按照年薪獲得薪酬，年薪人民幣六萬元整，每月甲方必須確保為乙方借支三千元作為乙方日常生活開支，年內(nèi)借支額在年底一方兌現(xiàn)薪酬時予以扣除。

1.利潤分配，以出資為依據(jù)，按所占出資比例比例分配。

2、明確規(guī)定：甲方為乙方開支的一切薪酬在工程成本內(nèi)列支。

3.若工程最終決算結束發(fā)生虧損，則按照雙方出資比例分擔責任和義務。

合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；退伙需經(jīng)對方同意，方可實行;未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進帳;同時，所有財務收入、支出必須經(jīng)乙方簽字確認，否則未經(jīng)乙方簽字確認的一切收支均不列入合伙工程項目財務發(fā)生額，屬于單方面?zhèn)€人行為，由具體單方面行為方負責造成的一切責任。

2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當?shù)厣鐣P系的協(xié)調(diào)，并參與日常管理;同時，甲方參與合伙項目的日常管理。

3.合伙工程項目涉及的一切相關事項由甲、乙雙方共同商定決策，未經(jīng)雙方?jīng)Q策而一方單獨決定后造成的一切損失由該行為方負責，另一方不承擔任何責任和義務。

1.未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動;

2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。

合伙期滿，雙方按合伙協(xié)議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。

合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。

1.本協(xié)議自簽訂之日后生效，雙方各方各執(zhí)一份;

2.未盡事宜，雙方另行協(xié)商，并訂立補充協(xié)議。

甲方： 乙方：

身份證件(復印件) 身份證件(復印件)

___年__月___日

工程承包合同協(xié)議篇七

案由：_________________建設工程施工合同糾紛

訴訟請求

3、本案的訴訟費用由被告負擔。

事實與理由

原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目b區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

工程承包合同協(xié)議篇八

發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）

承包人：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。

1、護坡

（1）、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標號為42。5，磚要好質量的青磚或紅磚）。

（2）、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

（3）、完工后做圍墻10米左右。

（4）、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金（按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息）。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。

發(fā)包單位（甲方）（蓋章）

授權代理人（簽字或蓋章）：聯(lián)系電話：

承包人（簽字或蓋章）：聯(lián)系電話：

年月日

工程承包合同協(xié)議篇九

訂立合同雙方：

建設單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱發(fā)包方）

施工單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱承包方）

雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限（開工、竣工時間）

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發(fā)包方義務：

１.開工前＿＿＿天，甲方給乙方施工圖一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；

辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）

２.按協(xié)議分工，開工前＿＿＿天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

３.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。

４.按協(xié)議負責按期撥款。

５.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

１.按協(xié)議分工負責材料供應。

２.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前５天交甲方一式二份。

３.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

４.竣工后，５天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

５.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

６.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協(xié)助條款。

第十二條：本合同正本＿＿＿份，承包方、發(fā)包方各一份，報送＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發(fā)包方：（蓋章）承包方：（蓋章）

法定代表人：＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日